2025污水处理厂建设工程施工承包合同

2025污水处理厂建设工程施工承包合同合同编号本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（地点）签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟建设（项目名称）污水处理厂工程项目，乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承接本工程的施工任务双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称年污水处理厂建设工程

1.2工程地点

1.3工程内容（详细描述工程内容，包括但不限于污水处理工艺、处理规模、主要建筑物及构筑物等）第1页共6页

1.4建设规模（例如处理能力为万吨/日，占地面积为平方米）

1.5工程质量标准符合国家及地方现行的工程质量验收标准，详见附件（引用具体标准文件名称）

1.6工程承包范围本工程的施工总承包，包括但不限于土建工程、设备安装、管道铺设、调试运行及相关配套工程第二条合工期限

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期天

2.4工期顺延情形因不可抗力、甲方原因或设计变更导致的停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延第三条合同价款与支付

3.1合同总价款人民币元（大写元整）

3.2付款方式a.合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款，计人民币元b.工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%，计人民币元c.工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的%，计人民币元第2页共6页d.质保金合同总价款的%计人民币元，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题一次性付清

3.3乙方应于每月日前向甲方提交当月已完成工程量的签证单及发票，甲方审核后于次月日内支付相应工程款第四条双方权利与义务甲方的权利与义务

4.1负责提供施工场地，办理工程开工所需的各项审批手续及施工许可证

4.2负责提供施工设计图纸及技术资料，并组织设计交底和图纸会审

4.3负责工程的监督检查，及时处理施工中的问题

4.4按本合同约定支付工程价款，并按期提供施工材料及设备

4.5负责协调施工现场周边关系，确保乙方施工不受干扰乙方的权利与义务

4.6严格按设计图纸、施工规范及合同约定进行施工，确保工程质量和工期

4.7负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，防止施工过程中发生人身伤亡事故

4.8负责施工期间的环境保护工作，防止施工对周边环境造成污染

4.9负责工程竣工后的调试运行，确保工程达到设计要求

4.10有权要求甲方按合同约定支付工程价款第五条工程质量与验收第3页共6页

5.1工程质量要求a.符合国家及地方现行的施工质量验收规范和标准b.符合设计文件要求及附件（引用具体质量标准文件名称）

5.2隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程隐蔽前小时内书面通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内完成验收未及时验收导致的返工费用由甲方承担

5.3工程竣工验收a.乙方应提前日书面通知甲方组织竣工验收b.验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》

5.4质量保修a.质保期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算b.在质保期内，若出现质量问题，乙方应免费修复第六条进度款支付与工程签证

6.1工程签证a.任何设计变更、现场签证或增加的工程量，双方应现场确认并签署《工程签证单》b.工程签证单应详细说明变更内容、工程量及影响，作为工程结算的依据

6.2乙方应在每月日前提交当月进度款申请，甲方审核后于次月日内支付第七条保险与担保

7.1工程保险第4页共6页a.乙方应为施工现场的施工人员及其他财产购买相关保险，费用由乙方承担b.乙方应为工程本身及甲方提供的材料设备购买保险，费用由乙方承担

7.2履约担保乙方需提供履约保证金，金额为合同总价款的%，计人民币元履约保证金于工程竣工验收合格后日内无息退还第八条违约责任

8.1甲方违约责任a.甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的%向乙方支付违约金b.甲方擅自变更设计或要求乙方停工，造成的损失由甲方承担

8.2乙方违约责任a.乙方未按工期完成工程，每逾期一日，按合同总价款的%向甲方支付违约金b.乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，且工期不顺延第九条争议解决

9.1双方因履行本合同发生争议时，应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同附件包括，均为本合同不可分割的一部分第5页共6页

10.3本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，经双方签字盖章后生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共6页。