2025混凝土浇筑施工合同

2025混凝土浇筑施工合同合同编号本合同由以下双方于年月日在市区签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包人）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行工程的混凝土浇筑施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容本工程为工程的混凝土浇筑施工，具体施工范围以甲乙双方确认的施工图纸和工程量清单为准第二条施工范围与承包方式第1页共6页

2.1施工范围乙方负责完成本工程范围内所有混凝土的运输、拌合、浇筑及相关辅助工作，包括但不限于以下内容

（1）混凝土的拌制与运输；

（2）混凝土的浇筑与振捣；

（3）施工缝的处理与接缝施工；

（4）施工完成后现场清理与卫生保持

2.2承包方式本工程采用包工包料的承包方式，乙方负责提供施工所需的所有材料、设备及劳务第三条工期与质量要求

3.1工期本工程总工期为日历天，自年月日起至年月日止具体施工进度应符合甲方提供的施工计划安排，乙方应确保施工进度满足工程整体工期要求

3.2质量要求本工程混凝土施工质量应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）及国家相关标准，混凝土强度等级为C，乙方应确保施工质量达到设计要求

3.3工期延误因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元若工期延误超过日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿造成的损失第2页共6页第四条材料与设备

4.1材料供应乙方应使用符合国家标准的混凝土原材料，包括水泥、砂、石、外加剂等，并提供相应的产品合格证和检测报告

4.2设备提供乙方应自行提供施工所需的所有设备，包括混凝土搅拌机、运输车、振捣器等，并确保设备完好、性能正常，符合施工安全要求

4.3材料损耗施工过程中产生的材料损耗由乙方承担，甲方不承担任何费用第五条施工责任与义务

5.1甲方责任

（1）提供施工场地及相关设施；

（2）及时提供设计图纸和施工技术要求；

（3）按时支付合同约定的工程款；

（4）协助乙方办理施工过程中的相关手续

5.2乙方责任

（1）严格遵守国家和地方的法律法规及施工规范；

（2）按照甲方提供的设计图纸和施工技术要求进行施工；

（3）确保施工现场安全，采取必要措施防止施工过程中发生安全事故；

（4）负责施工过程中的环境保护工作，避免对周边环境造成污染

5.3安全责任第3页共6页乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并对施工现场的安全负全责如发生安全事故，乙方应承担全部责任及费用，甲方不承担任何责任第六条验收与结算

6.1工程验收施工完成后，乙方向甲方提交验收申请，甲方应在日内组织相关部门进行验收验收通过后，双方签署《工程验收确认书》

6.2工程结算工程验收通过后，乙方应向甲方提交完整的结算资料，包括施工记录、材料清单、验收报告等甲方应在日内完成审核并支付剩余工程款

6.3质量保证金甲方将在工程款中扣除质量保证金人民币元，作为工程质量的担保质保期为年，自工程验收通过之日起计算质保期内如出现质量问题，乙方应无条件修复，费用由乙方承担质保期满后，甲方将质量保证金无息返还乙方第七条违约责任

7.1乙方违约责任

（1）材料不合格或施工质量不达标，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担；

（2）因乙方原因导致工期延误，按本合同第三条第3款执行；

（3）未经甲方同意擅自停工，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失

7.2甲方违约责任第4页共6页

（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金；

（2）因甲方原因导致工程停工，乙方有权要求甲方赔偿造成的损失第八条保险与担保

8.1工程保险乙方应为其施工过程中的施工设备、人员及财产购买保险，费用由乙方承担

8.2担保如乙方未能履行合同义务，甲方有权要求乙方提供相关担保，并承担相应责任第九条不可抗力因不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商延期履行或解除合同，乙方应向甲方提交相关证明文件，甲方不承担任何责任第十条争议解决

10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第十一条其他条款

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式份，甲乙双方各执份

11.2本合同所有附件均为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）第5页共6页法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日注本合同为范本，具体条款需根据实际情况修改和完善，请在使用前咨询专业律师并根据具体情况进行调整第6页共6页。