2025电力工程合同

2025电力工程合同合同编号本合同于年月日由以下双方在（城市/地区）签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟委托乙方承担（工程名称）电力工程的设计、施工及相关服务工作，为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容本工程包括但不限于以下内容

1.

3.1电力线路工程设计与施工；

1.

3.2变配电设备安装与调试；第1页共6页

1.

3.3电力电缆敷设与保护；

1.

3.4相关电力设施的检测与试验；

1.

3.5工程竣工验收及后续服务

1.4工程规模

1.5工程标准本工程的设计、施工及验收应符合国家、地方及行业相关标准、规范，具体包括但不限于《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等第二条工期

2.1开工日期本工程预计开工日期为年月日，具体开工时间以甲方书面通知为准

2.2竣工日期本工程预计竣工日期为年月日，总工期为天

2.3工期顺延如因甲方原因导致的停工、设计变更、不可抗力等因素，乙方有权提出顺延工期的要求，并需在事件发生后日内以书面形式通知甲方，甲方应在收到通知后日内予以确认或提出异议

2.4工期罚款如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元，累计不超过合同总价的%第2页共6页第三条工程质量标准

3.1质量要求本工程质量应达到国家、地方及行业规定的合格标准，具体要求如下电力线路工程符合《GB500616-2010电力工程电缆设计规范》；变配电设备符合《GB50053-1996电力变压器选择和组合设计规范》；电缆敷设符合《CECS80:04建筑物电气装置施工及验收规范》

3.2质量保修本工程质量保修期为自工程竣工验收合格之日起年在保修期内，如因施工质量问题导致的损坏，乙方应免费维修或更换相关设备及材料

3.3质量验收工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方组织竣工验收验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》第四条工程造价与付款方式

4.1合同总价本工程合同总价为人民币元（大写元整），该价格已包含设计、施工、材料、设备、检测等一切费用

4.2工程造价组成

4.

2.1设计费用人民币元；

4.

2.2施工费用人民币元；

4.

2.3材料费用人民币元；第3页共6页

4.

2.4设备费用人民币元；

4.

2.5其他费用人民币元

4.3付款方式

4.

3.1合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；

4.

3.2工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元；

4.

3.3工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元；

4.

3.4余款%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题一次性付清

4.4付款时间甲方应于每月日前审核乙方提交的付款申请，并于审核通过后日内完成支付

4.5发票开具乙方应向甲方提供合法有效的增值税专用发票，税率为%第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务负责提供工程所需的场地及相关资料；负责协调工程相关审批手续及外部关系；按时支付合同款项，不得拖延或拒绝支付；有权对乙方施工过程进行监督，提出合理建议；按时组织工程验收，签署验收报告

5.2乙方权利与义务第4页共6页严格遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全与质量；按时完成工程设计、施工及相关工作，确保工程符合合同约定的质量标准；负责工程材料及设备的采购，确保其来源合法、质量合格；负责工程竣工后的保修服务，及时处理质量问题；有权要求甲方按时支付合同款项，不得无故拖延或拒绝支付第六条安全施工与环境保护

6.1安全施工乙方应严格遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等相关规定，确保施工过程中的安全如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方遭受的损失

6.2环境保护乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，防止污染如因施工导致环境污染，乙方应负责治理并承担相关费用第七条违约责任

7.1甲方违约责任逾期支付合同款项的，每逾期一日，按逾期金额的‰向乙方支付违约金；无故解除合同的，应赔偿乙方遭受的损失

7.2乙方违约责任工程质量不达标的，乙方应免费修复或返工，直至达到合同约定的质量标准；工期延误的，每延误一日，按合同总价的‰向甲方支付违约金；无故解除合同的，应赔偿甲方遭受的损失第5页共6页第八条争议解决

8.1因本合同引起的或与本合同相关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

8.2本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律法规第九条合同生效及其他

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效

9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日注以上条款为合同的通用部分，具体内容需根据实际情况补充完善第6页共6页。