2025风电项目施工监理合同

2025风电项目施工监理合同合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日在（地点）签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式乙方（监理人）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要对风电项目（以下简称“本项目”）进行施工监理，乙方具备相应的监理资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》《建设工程监理合同（示范文本）》及相关法律法规，在平等、自愿、诚实信用的基础上，就本项目的施工监理事宜协商一致，达成如下合同第一条总则

1.1本合同是甲乙双方就本项目施工监理服务所订立的协议，具有法律约束力第1页共5页

1.2本工程名称为风电项目，工程地点位于，工程内容为

1.3本合同监理范围包括但不限于施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期的监理服务

1.4甲方委托乙方对本项目施工全过程进行监理，包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理和安全生产管理等

1.5合同双方应当遵循诚实信用原则，全面履行合同义务，保证工程质量和施工安全第二条监理范围和内容

2.1监理范围本项目施工阶段的所有工程内容，包括但不限于土建工程、设备安装工程、调试工程及相关配套设施建设等

2.2监理内容

（1）审查施工组织设计、施工方案、进度计划，并提出优化建议；

（2）对施工质量进行全过程监理，核验施工材料、设备及构配件，确保符合设计文件和规范要求；

（3）监督施工进度，确保工程按计划完成；

（4）审查工程计量支付，控制工程投资；

（5）协调施工合同履行，处理施工过程中的争议；

（6）监督安全生产，检查施工现场安全措施，发现安全隐患及时要求整改；

（7）参与工程竣工验收，签署监理意见第三条监理期限第2页共5页

3.1监理服务期限为自本合同签订之日起至（具体时间），共计天

3.2监理服务期限包括施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期

3.3因甲方原因导致的停工、窝工，监理服务期限相应顺延，乙方不承担产生的费用第四条双方义务和责任

4.1甲方义务

（1）按照合同约定支付监理酬金；

（2）提供监理工作所需的文件、资料，并对其真实性和完整性负责；

（3）为乙方监理人员提供必要的工作条件和生活便利；

（4）及时处理乙方提出的监理意见和建议

4.2乙方义务

（1）按照合同约定和监理规范开展监理工作，确保监理服务质量；

（2）派驻合格的监理人员，明确现场监理负责人，并定期报告监理工作进展；

（3）对施工过程中的质量安全问题及时发现并提出整改要求，确保工程符合规范和合同要求；

（4）保守甲方的商业秘密和技术秘密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露第五条监理酬金及支付方式

5.1监理酬金为人民币元（大写）

5.2支付方式第3页共5页

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；

（2）监理服务中期，甲方支付合同总价的%，计人民币元；

（3）监理服务完成后，甲方支付剩余款项，计人民币元

5.3甲方应按时支付监理酬金，逾期支付的，按每日‰支付违约金第六条合同的变更与终止

6.1经双方协商一致，可以变更或终止本合同

6.2因甲方原因单方面终止合同的，应提前天书面通知乙方，并支付已完监理工作的相应酬金

6.3因乙方原因导致监理服务无法继续履行的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的预付款，并赔偿造成的损失第七条争议的解决

7.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决

7.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第八条其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效

8.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第4页共5页甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第5页共5页。