2025水利设施建设工程合同

2025水利设施建设工程合同合同编号签订地点发包方（以下简称甲方）地址联系方式法定代表人承包方（以下简称乙方）地址联系方式法定代表人根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就2025年水利设施建设工程有关事项协商一致，达成如下合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包方式包工包料

1.5工程质量要求符合国家及地方相关水利工程施工质量验收标准，详见附件《工程质量标准》第二条工期

2.1开工日期

2.2竣工日期

2.3工期总日历天数天第1页共4页

2.4工期顺延情况因不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定顺延天数第三条工程价款与支付

3.1合同总金额人民币元（大写）

3.2付款方式工程预付款合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总金额的%；工程进度款按月支付，每月日前结算上月工程量，支付至已完工程价款的%；工程结算款工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付剩余工程款

3.3发票要求乙方需提供符合国家税务规定的增值税专用发票第四条双方责任与义务

4.1甲方责任负责提供施工场地及必要条件；负责协调与其他单位的协作关系；按时支付工程款项；参与工程验收并签署意见

4.2乙方责任严格按设计图纸、施工规范及合同要求施工；合理组织施工，确保工程质量和工期；做好施工现场安全管理工作，遵守安全生产规定；保护施工场地及周边环境，避免造成污染或破坏第2页共4页第五条材料与设备

5.1乙方采购的材料及设备应符合设计要求和相关标准，并提供质量证明文件

5.2甲方提供的材料（如有），乙方需提前日通知甲方规格、数量及进场时间，并配合验收

5.3材料使用前需进行复试的，由乙方负责复试并承担费用第六条验收与交付

6.1中间验收隐蔽工程及分部分项工程完成后，乙方需提前小时通知甲方验收，验收合格后方可继续施工

6.2竣工验收工程竣工后，乙方通知甲方进行验收，甲方应在日内组织验收并签署意见若甲方未按时验收，视为验收合格第七条质量保修

7.1质量保修范围

7.2质量保修期限自工程竣工验收合格之日起，年

7.3保修期内，乙方应免费修复因施工质量导致的缺陷第八条违约责任

8.1甲方违约未按合同约定支付工程款，逾期付款每日按未付金额的‰支付违约金

8.2乙方违约工期延误，每日按合同总金额的‰支付违约金，直至竣工验收合格；工程质量不符合要求，乙方应返工至合格，工期不得顺延，返工费用由乙方承担第九条争议解决第3页共4页

9.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决协商不成时，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同自双方签字盖章之日起生效

10.3本合同一式份，甲乙双方各执份甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附件《施工图纸》《工程质量标准》《安全施工协议》注本合同条款仅供参考，具体条款需根据实际情况调整，建议在签订前咨询法律专业人士第4页共4页。