2025室内涂料施工合同范本

2025室内涂料施工合同范本本合同由以下双方于年月日在（市/县）签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就室内涂料施工相关事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容室内墙面、天花板、门窗等部位的涂料涂装施工，具体详见附件《施工图纸》及《工程量清单》第二条承包范围

2.1乙方承包范围包括但不限于

（1）按照甲方提供的图纸及技术要求进行涂料施工；第1页共5页

（2）提供施工所需的涂料及相关材料（具体品牌、型号详见附件）；

（3）清理施工区域内的垃圾并恢复施工前的环境（如有损坏，需承担修复责任）

2.2甲方负责提供施工所需的水、电及其他必要条件第三条工期

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日

3.3总工期为天，具体进度详见附件《施工进度表》

3.4因甲方原因导致的停工、窝工，乙方有权要求顺延工期因乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总金额的‰作为违约金第四条质量要求与材料

4.1施工质量要求

（1）涂料施工应符合国家及地方相关质量标准，包括但不限于《建筑涂饰工程施工质量验收规范》（GB/T50210）

（2）涂膜应均匀、无遗漏、无起泡、无裂缝，颜色一致，手感光滑

4.2材料要求

（1）涂料及辅料（如底漆、腻子等）必须符合国家环保标准（GB18582），并提供相关检测报告及产品合格证书第2页共5页

（2）材料品牌为，如需更换品牌，需经甲方书面同意

4.3施工过程中，甲方有权随时检查施工质量，如发现不符合要求，有权要求乙方返工，由此产生的费用由乙方承担第五条合合同价款及支付方式

5.1合同总金额为人民币元（大写），其中含材料费、人工费、税金等所有费用

5.2付款方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的%作为预付款，即人民币元

（2）施工进度达到时，甲方支付合同总金额的%，即人民币元

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项，即人民币元

5.3逾期付款超过天的，甲方应向乙方支付逾期部分的‰作为违约金第六条双方权利与义务甲方权利与义务

6.1甲方有权对施工过程进行监督，提出合理建议

6.2甲方应按时支付合同款项，不得无故拖延

6.3甲方应提供施工所需的水、电等必要条件乙方权利与义务

6.4乙方应严格按照合同约定进行施工，确保质量符合要求

6.5乙方应妥善保管施工现场，避免造成损坏或污染

6.6乙方应按时完成施工任务，并协助甲方进行验收工作第3页共5页第七条验收标准

7.1验收时间工程竣工后日内进行验收

7.2验收标准

（1）涂料表面无明显瑕疵，符合约定的质量要求；

（2）施工范围内的区域恢复至施工前状态（如有损坏，乙方需修复）

7.3若验收不合格，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延第八条质量保修

8.1质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算

8.2在保修期内，如出现涂料脱落、起泡等问题，乙方应免费修复

8.3保修期内，甲乙双方应共同保护施工成果，避免人为损坏第九条违约责任

9.1乙方未按合同约定完成施工任务的，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的‰作为违约金

9.2乙方提供的材料不符合约定标准的，甲方有权要求更换，由此产生的费用由乙方承担

9.3甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付逾期部分的‰作为违约金第十条争议解决

10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十一条其他条款第4页共5页

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第5页共5页。