还剩4页未读，继续阅读
文本内容:
2025年版建筑工程合同模板建筑工程合同范本建筑工程合同范本合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日在市签订甲方（发包方）地址法定代表人联系方式乙方（承包方）地址法定代表人联系方式鉴于甲方需进行工程的建设，乙方具有相应的资质和能力承接该工程，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程内容
1.4承包范围
1.5工程规模第1页共6页
1.6工程质量要求按照国家及地方相关质量标准执行，达到（具体标准）第二条合同工期
2.1开工日期年月日
2.2竣工日期年月日
2.3总工期日历天
2.4工期顺延情况遇不可抗力；甲方原因导致的停工；乙方原因导致的停工；其他约定情况
2.5乙方应制定详细的施工进度计划，并经甲方确认后作为合同附件第三条合同价款与支付
3.1合同总价款元（大写）
3.2付款方式预付款合同签订后支付合同总价款的%，即元；工程进度款按月支付，根据监理工程师确认的工程进度支付至已完工程造价的%；竣工验收款工程竣工验收合格后支付至合同总价款的%；第2页共6页质量保修金余下合同总价款的%作为质量保修金，保修期满后无质量问题一次性支付
3.3付款时间甲方向乙方支付款项前，乙方应提供符合要求的税务发票第四条工程质量与验收
4.1工程质量标准执行国家、地方及行业相关标准；达到设计文件和合同约定的质量要求
4.2材料与设备乙方所用材料、设备应符合设计文件和相关标准，提供合格证明；甲方有权对进场材料、设备进行检验，检验费用由乙方承担；如乙方使用不合格材料，甲方有权要求更换，并由乙方承担由此产生的费用及工期延误责任
4.3隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程施工完毕后48小时内通知甲方及监理工程师进行验收；验收合格后方可进行下道工序施工
4.4竣工验收工程具备竣工验收条件时，乙方应提前15天书面通知甲方；竣工验收通过后，双方应签署《竣工验收报告》；如工程未通过验收，乙方应按要求整改直至通过，整改费用及工期延误由乙方承担第五条双方权利与义务
5.1甲方权利与义务第3页共6页按时支付合同款项；提供施工场地及必要协助；参与工程管理，提出合理建议；配合乙方完成竣工验收及备案手续；有权对施工过程进行监督，发现问题及时通知乙方整改
5.2乙方权利与义务按合同约定组织施工，确保工程质量和工期；服从甲方及监理工程师的管理；依法纳税并缴纳相关费用；负责施工场地的安全管理，采取必要安全措施，确保施工安全；工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料第六条安全施工与责任
6.1施工安全乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，采取有效措施确保施工安全；建立健全安全管理制度，配备专职安全管理人员；对施工人员进行安全教育及培训
6.2安全事故处理施工过程中发生的安全事故，由乙方负责处理并承担相应责任；如发生重大安全事故，乙方应立即通知甲方并协助处理第七条质量保修
7.1质量保修范围工程整体质量及各分项工程质量；
7.2质量保修期限地基基础工程、主体结构工程为设计使用年限；第4页共6页屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为年；供热、供冷水管道工程为年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；装饰装修工程为年
7.3保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内到达现场进行维修；
7.4保修费用由乙方承担，但因甲方使用不当或不可抗力造成的损害除外第八条违约责任
8.1甲方违约责任未按合同约定支付款项，每逾期一天，按应付金额的‰支付违约金；因甲方原因导致停工，工期相应顺延，造成的损失由甲方承担
8.2乙方违约责任工期延误每逾期一天，按合同总价款的‰支付违约金；工程质量不符合要求，乙方应无条件整改，且工期不顺延；乙方擅自转让或分包工程，甲方有权解除合同，乙方应承担相应责任第九条争议解决
9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；
9.2协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第5页共6页第十条其他约定
10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；
10.2本合同附件包括施工图纸；工程量清单；施工进度计划；其他约定文件
10.3本合同经双方签字盖章后生效；
10.4本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于备案等所需甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期见证方（如有）见证方名称见证方签字日期第6页共6页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
