2025标准建设工程合同协议

2025标准建设工程合同协议正文本合同协议（以下简称“本协议”）由以下双方于年月日在（城市/地区）签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟建设工程项目（以下简称“本工程”），乙方具备相应资质和能力，能够按照本协议约定完成本工程的施工任务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就本工程的施工及相关事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容第1页共7页本工程包括但不限于（具体描述工程内容，例如建筑结构施工、给排水安装、电气工程、暖通工程等）

1.4承包范围乙方负责本工程的设计、施工、材料供应及质量保修工作，具体范围详见本协议附件《承包范围明细表》

1.5工期要求本工程的工期为天，自年月日开工，至年月日竣工如遇特殊情况需调整工期，双方应另行协商一致并签署补充协议

1.6质量标准本工程质量标准为（明确质量标准，例如符合国家现行标准、行业规范，达到级质量要求）

1.7合同金额本工程合同总价为人民币元（大写元整），包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税费等第二条双方权利与义务

2.1甲方的权利与义务

（1）甲方负责办理本工程所需的各项审批手续，并及时向乙方提供施工场地及相关资料

（2）甲方应按本协议约定的时间和方式向乙方支付合同款项

（3）甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督，并提出整改意见

2.2乙方的权利与义务第2页共7页

（1）乙方应按时完成本工程，并确保工程质量符合本协议约定的标准

（2）乙方应严格遵守国家和地方的法律法规，做好施工现场的安全管理和环境保护工作

（3）乙方有权要求甲方按约定支付合同款项，并在甲方未能按时支付时采取相应法律手段维护自身权益第三条工程价款及支付方式

3.1合同价款本工程合同总价为人民币元（大写元整），其中包含材料费、人工费、机械费及其他相关费用

3.2支付方式

（1）本协议签订后，甲方应支付合同总价的%作为预付款，即人民币元（大写元整）

（2）工程进度达到%时，甲方应支付合同总价的%，即人民币元（大写元整）

（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总价的%，即人民币元（大写元整）

（4）剩余%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题一次性支付

3.3发票开具乙方应在每次收款前向甲方提供相应金额的合法发票第四条工程质量和验收第3页共7页

4.1质量要求本工程应符合《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及（具体标准名称）的要求

4.2验收标准工程竣工后，双方应按照本协议约定的质量标准及国家有关规定进行验收，并签署《竣工验收报告》

4.3隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程隐蔽前通知甲方进行验收，未经甲方验收或验收不合格的，乙方不得进行后续施工

4.4整改要求如工程验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内完成整改，并承担由此产生的费用及责任第五条工期延误与赶工

5.1工期延误如因下列原因导致工期延误，乙方可在事件发生后日内向甲方提出书面申请，并提供相关证明文件，工期相应顺延

（1）不可抗力事件；

（2）甲方未能按约定支付款项；

（3）设计变更或工程量增加；

（4）其他非乙方原因造成的延误

5.2赶工措施如甲方要求提前工期，双方应另行协商赶工措施及额外费用，并签订补充协议第六条安全施工与责任

6.1安全施工第4页共7页乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，确保施工过程中的安全措施到位，防止发生安全事故

6.2责任划分若因乙方施工不当或管理不善导致的安全事故，由乙方承担全部责任；如因甲方提供的场地或资料存在问题导致的安全事故，由甲方承担相应责任第七条保修与维护

7.1保修范围本工程的质量保修范围包括但不限于（具体描述保修范围，例如地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程等）

7.2保修期限保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算

7.3保修义务保修期内，如出现质量问题，乙方应接到甲方通知后小时内到达现场并完成修复，费用由乙方承担第八条违约责任

8.1甲方违约责任

（1）如甲方未能按约定支付款项，每逾期一日，应按未付金额的%向乙方支付违约金

（2）如甲方违反其他约定，乙方有权要求赔偿相应损失

8.2乙方违约责任

（1）如乙方未能按约定工期完成工程，每逾期一日，应按合同总价的%向甲方支付违约金第5页共7页

（2）如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，且工期不顺延第九条争议解决

9.1协商解决若因本协议履行过程中发生争议，双方应友好协商解决

9.2诉讼解决如协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1通知与送达本协议约定的通知、文件等，应以书面形式送达双方联系地址，送达之日视为收到之日

10.2合同变更本协议的任何变更均需双方协商一致并签署书面补充协议

10.3合同解除如因一方严重违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失第十一部分附则

11.1生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效

11.2合同份数本协议一式份，甲乙双方各执份，其余用于备案及其他用途甲方（盖章）法定代表人/授权代表签字日期年月日第6页共7页乙方（盖章）法定代表人/授权代表签字日期年月日附件《承包范围明细表》《竣工验收标准》《安全生产协议》以上为2025标准建设工程合同协议的范文，内容涵盖工程概况、双方权利义务、价款支付、质量标准、工期管理、违约责任等核心条款，您可以根据具体需求进行调整和补充第7页共7页。