还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
2025华阳河工程分包框架协议(XX河蓄滞洪区建设工程项目分包合同)2025华阳河工程分包框架协议(XX河蓄滞洪区建设工程项目分包合同)鉴于华阳河(XX河)蓄滞洪区建设工程项目(以下简称“本项目”)的建设需要,发包人(以下简称“甲方”)与分包人(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,本着平等、自愿、诚实信用的原则,就本项目的分包事宜达成如下框架协议第一条总则本框架协议适用于华阳河(XX河)蓄滞洪区建设工程项目的分包管理,明确了发包人与分包人在本项目中的权利与义务本框架协议的条款内容具有法律效力,双方均应严格遵守并履行本框架协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议补充协议与本框架协议具有同等法律效力第二条发包人与分包人的权利与义务第二条第一款发包人的权利与义务发包人有权对分包工程的施工质量、进度、安全等进行全面监督和管理,并提出改进建议发包人应按本框架协议约定的时间和方式向分包人支付分包工程款,并及时提供分包工程所需的施工图纸、技术资料及其他支持性文件发包人应依法为分包人提供必要的施工条件,包括但不限于场地平整、临时设施、施工用水、用电等,具体以双方另行约定为准第1页共6页发包人应协助分包人办理与本分包工程相关的审批手续,并承担相应的费用,具体事项以双方另行约定为准第二条第二款分包人的权利与义务分包人有权要求发包人按照本框架协议约定支付工程款,并获得与分包工程相关的必要支持分包人应严格遵守国家法律法规及行业标准,确保分包工程的施工质量达到发包人要求,并符合设计文件和施工规范分包人应加强施工现场管理,确保施工安全,防止因施工原因造成的人员伤亡和财产损失分包人应按时完成施工任务,并接受发包人及监理单位的检查与验收第三条工程概况第三条第一款项目名称华阳河(XX河)蓄滞洪区建设工程第三条第二款项目地点(具体地址)第三条第三款工程内容本项目包括但不限于(具体工程内容),具体详见施工图纸及技术要求第三条第四款工程规模本项目总工期为日历天,总建筑面积约为平方米,拦河闸设计流量为立方米/秒等第四条分包内容第四条第一款分包范围第2页共6页分包人负责完成(具体分包工程内容),具体内容以发包人提供的施工图纸、技术要求及分包工程量清单为准分包人应严格按照发包人的施工计划和要求组织施工,确保分包工程与总包工程的协调一致第四条第二款分包方式本分包工程采取(劳务分包/专业分包)方式,分包人不得将分包工程转包或再分包分包人应自行完成分包工程的施工任务,并对其施工质量、安全及进度负责第四条第三款分包工程量清单本分包工程量清单详见附件,具体工程量以实际验收为准若施工过程中因设计变更或现场实际情况导致工程量变化,双方应另行协商确定,并签订补充协议第五条工期与质量要求第五条第一款工期要求分包人应确保分包工程的施工工期满足总包工程的工期要求,具体开工日期为年月日,计划竣工日期为年月日若因分包人原因导致工期延误,发包人有权要求分包人采取赶工措施,并承担由此造成的损失第五条第二款质量要求分包工程的质量标准应符合国家及地方相关规范、设计文件及发包人的要求,具体详见附件第3页共6页分包人应加强质量管理,确保施工过程中的每道工序均达到验收标准若分包工程在竣工验收中未达到约定质量标准,分包人应负责返工并承担相应费用第六条工程款支付第六条第一款支付方式工程款支付方式为(银行转账/支票等),支付账户为(具体账户信息)分包人应每月向发包人提交工程进度报表及付款申请,发包人应在收到申请后个工作日内完成审核并支付相应工程款第六条第二款工程款比例工程款支付分为预付款、进度款及尾款预付款为合同价款的%,进度款按月支付,比例为完成工程量的%,尾款在工程竣工验收合格后支付,比例为合同价款的%分包人应提供合法有效的发票或收据,发包人凭此支付工程款第七条竣工验收第七条第一款验收标准分包工程完工后,分包人应通知发包人组织竣工验收,验收标准为(具体标准)竣工验收应由发包人、分包人及相关单位共同参与,验收结果以书面形式确认第七条第二款质量保修第4页共6页分包人应对分包工程质量提供保修服务,保修期限为年,具体起算日期为工程竣工验收合格之日在保修期内,若分包工程出现质量问题,分包人应在接到通知后小时内到达现场并进行维修第八条违约责任第八条第一款违约情形若分包人未按本框架协议约定履行义务,包括但不限于工期延误、质量不达标、擅自转包等,发包人有权要求分包人赔偿损失或解除合同若发包人未按时支付工程款,分包人有权要求发包人赔偿因停工待料造成的损失第八条第二款违约金分包人因工期延误向发包人支付的违约金为元/天,最高不超过合同总金额的%分包人因质量问题向发包人支付的违约金为元/次,具体以实际损失为准第九条争议解决第九条第一款争议解决方式若双方在履行本框架协议过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向(工程所在地)有管辖权的人民法院提起诉讼在争议解决期间,双方仍应继续履行本框架协议中不涉及争议的条款第十条附则第十条第一款合同份数第5页共6页本框架协议正本一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力第十条第二款合同生效本框架协议自双方签字盖章之日起生效第十条第三款其他约定(其他补充条款)甲方(发包人)名称地址法定代表人签字盖章乙方(分包人)名称地址法定代表人签字盖章签订日期年月日第6页共6页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0