2025年上海市建筑工程施工合同范本

2025年上海市建筑工程施工合同范本合同协议书本协议书由下列双方于年月日在上海签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需进行位于上海市区路号的建筑工程施工，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（详细描述工程内容，包括但不限于基础工程、主体结构、装饰工程等）第1页共6页

1.4承包范围（详细描述承包范围，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等）

1.5工程性质（如民用建筑、工业建筑、市政工程等）第二条工期

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期天

2.4工期顺延如因不可抗力、设计变更、隐蔽工程验收或其他非乙方原因导致的停工，工期相应顺延，双方应另行协商确定新的竣工日期第三条质量标准

3.1工程质量要求（如符合国家或地方质量标准、设计要求等）

3.2质量验收乙方应按照本合同约定的质量标准进行施工，并配合甲方或相关部门进行质量检验

3.3质量保修乙方承诺按照国家相关规定提供质量保修服务，保修期限为年第四条合同价款与支付

4.1合同总价人民币元（大写元整）

4.2付款方式第2页共6页

4.

2.1第一期付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元

4.

2.2第二期付款工程主体结构完成后，甲方支付合同总价的%作为进度款，即人民币元

4.

2.3第三期付款工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%作为结算款，即人民币元

4.

2.4质量保修金合同总价的%作为质量保修金，于质保期满后无质量问题一次性无息返还第五条双方权利义务

5.1甲方权利义务

5.

1.1负责提供施工场地及相关资料，办理施工所需的相关手续

5.

1.2按时支付合同价款，不得无故拖延

5.

1.3指派现场代表，负责协调工程相关事宜

5.2乙方权利义务

5.

2.1按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工，确保施工安全

5.

2.2按时提交施工进度报告，配合甲方进行质量检查

5.

2.3负责施工现场的管理，确保施工安全和文明施工第六条工期延误责任

6.1因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元

6.2因甲方原因导致工期延误的，相应工期应予顺延，甲方应承担由此造成的乙方损失第七条质量责任第3页共6页

7.1因乙方施工原因导致工程质量不符合约定标准的，乙方应无条件返工或修复，相关费用由乙方承担

7.2因甲方设计原因或提供材料原因导致的质量问题，由甲方承担相应责任第八条安全文明施工

8.1乙方应严格按照国家及地方的安全规范进行施工，确保施工安全

8.2施工期间，乙方应采取有效措施减少对周围环境的影响，做到文明施工

8.3如发生安全事故，责任方应承担相应责任，并赔偿由此造成的损失第九条材料设备供应

9.1工程所需的主要材料及设备由甲方提供，乙方应提前天向甲方提交材料清单

9.2乙方采购的材料及设备应符合国家相关标准，并经甲方验收合格后方可使用第十条工程验收与结算

10.1工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收

10.2验收合格后，双方应签订《工程竣工验收协议》，并办理结算

10.3结算完成后，甲方应按合同约定支付剩余款项第十一条保修与售后服务

11.1质保期内，乙方应按照国家相关规定提供免费保修服务，及时处理甲方提出的质量问题第4页共6页

11.2质保期满后，乙方应提供相关质保资料，并与甲方办理质保金返还手续第十二条违约责任

12.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行的，违约方应赔偿守约方造成的全部损失

12.2甲方逾期支付合同价款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的%作为违约金

12.3乙方未按工期完成工程的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币元第十三条不可抗力

13.1因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解除合同或变更合同条款

13.2因不可抗力造成的损失，由双方各自承担相应责任第十四条争议解决

14.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决

14.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十五条其他条款

15.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

15.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效

15.3本合同签订地点为上海市，适用中华人民共和国法律甲方（盖章）第5页共6页法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日合同附录本合同附件包括（如施工图纸、技术要求、材料清单等）本合同附件与本合同具有同等法律效力（注本合同为范本，具体内容需根据实际情况调整，并由法律顾问审核后签订）第6页共6页。