2025建筑工程合同含FIDIC条款

2025建筑工程合同含FIDIC条款合同编号本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（城市/地区）签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包人）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将（工程项目名称）发包给乙方施工，乙方同意承接该工程，并根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循公平、公正、合法的原则，双方经协商一致，达成如下条款第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4合同工期

1.5合同价款第二条工程承包范围第1页共6页

2.1乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术规范和要求，完成本合同约定的全部建筑安装工程

2.2承包范围包括但不限于

2.3乙方应确保承包范围内的全部工作符合相关法律法规及技术标准第三条合同工期

3.1本工程的开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为日历天

3.2乙方应按照合同工期编制详细的施工进度计划，并经甲方批准后严格执行

3.3工期延误的处理如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元第四条合同价款与支付

4.1本合同的合同总价为人民币元（大写），详见附件《工程量清单》

4.2工程款支付方式第一期付款合同签订后日内，支付合同总价的%作为预付款第二期付款工程进度达到时，支付合同总价的%第三期付款工程竣工验收合格后日内，支付合同总价的%第2页共6页质量保证金合同总价的%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题一次性无息退还

4.3乙方应在每次申请付款前向甲方提交相应的发票、收据及验收证明等文件，否则甲方有权延迟支付第五条双方责任与义务

5.1甲方责任按时提供施工图纸、技术资料及其他必要文件按合同约定支付工程款协调施工现场的外部关系，确保乙方施工条件的顺利进行

5.2乙方责任按照合同约定的工期、质量要求完成工程，并确保工程符合相关法律法规及技术标准负责施工现场的安全管理，防止发生安全事故保护施工现场的地下管线、文物及其他构筑物，如有损坏，乙方应承担全部责任第六条工程质量与验收

6.1乙方应严格按照设计文件、施工图纸及相关技术规范进行施工，确保工程质量和安全

6.2工程隐蔽部分的验收乙方应在隐蔽前通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内到场验收，逾期未验收的，乙方可自行隐蔽施工，责任由甲方承担

6.3工程竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检验报告、竣工图等第3页共6页甲方应在收到竣工资料后日内组织验收，逾期未验收的，视为验收合格验收合格后，双方签署《竣工验收证书》

6.4质量要求工程质量须达到国家及地方规定的质量标准，如出现质量问题，乙方应无条件返工或修复，费用由乙方承担因乙方施工质量问题导致的第三方损失，由乙方承担全部责任第七条变更与索赔

7.1合同履行过程中，如需对工程进行变更，甲方应以书面形式通知乙方，乙方应在接到通知后日内给予书面回复，逾期未回复的，视为同意变更

7.2变更引起的工程量增加或减少，双方应根据实际发生的工作量进行计量，并按照合同约定的单价进行结算

7.3乙方在施工过程中，如因甲方原因导致暂停施工，甲方应书面通知乙方，停工期间乙方已完工程按实际计算，未完工程按停工前的状态处理

7.4乙方不得以停工或威胁停工的方式向甲方主张权利第八条合同价款调整

8.1本合同价款已综合考虑了物价波动、政策变化等各种因素，除非合同另有约定，否则不予调整

8.2因甲方变更设计或工程量增加，双方应签订补充协议，明确增加的工程价款及工期调整第九条违约责任

9.1任何一方未履行或未完全履行本合同义务的，应承担违约责任，并赔偿造成的全部损失第4页共6页

9.2因乙方原因导致工程逾期竣工的，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元

9.3因甲方原因导致工程款逾期支付的，每逾期一日，甲方应向乙方支付违约金人民币元第十条争议解决

10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

10.2诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他义务第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同自双方签字盖章之日起生效

11.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）授权代表签字日期年月日乙方（盖章）授权代表签字日期年月日附件工程量清单施工图纸技术规范与要求第5页共6页（注本合同范本仅供参考，具体条款需根据实际情况调整，建议在签订前咨询专业律师或法律顾问）第6页共6页。