2025标准的建设项目合同

2025标准的建设项目合同建设项目合同合同编号签订地点本合同由以下双方于年月日签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包人）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方承包甲方的建设项目事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容第二条合同工期第1页共5页

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期天

2.4工期顺延情况

2.

4.1因甲方原因导致的停工，工期相应顺延；

2.

4.2因不可抗力因素导致的停工，工期相应顺延；

2.

4.3其他约定第三条质量标准

3.1工程质量标准

3.2质量要求

3.

2.1符合国家及地方相关质量验收标准；

3.

2.2达到设计文件要求；

3.

2.3达到（具体质量目标）第四条合同价款与支付方式

4.1合同总价元（大写）

4.2支付方式

4.

2.1预付款合同签订后日内支付合同总价的%；

4.

2.2进度款按月支付已完工程量的%；

4.

2.3结算款工程竣工验收合格后日内支付剩余款；

4.

2.4其他约定第五条双方权利与义务第2页共5页

5.1甲方权利与义务

5.

1.1有权监督检查工程进度和质量；

5.

1.2按时支付合同款项；

5.

1.3负责提供施工场地及相关资料；

5.

1.4负责协调施工现场的外部关系；

5.

1.5其他约定

5.2乙方权利与义务

5.

2.1按时完成工程，并达到合同约定的质量标准；

5.

2.2服从甲方的监督管理；

5.

2.3负责施工现场的安全管理；

5.

2.4负责工程竣工后的保修工作；

5.

2.5其他约定第六条变更与签证

6.1工程变更

6.

1.1变更申请任何一方提出变更，需以书面形式通知对方；

6.

1.2变更确认双方协商一致后，签订变更协议；

6.

1.3变更费用根据《建设工程工程量清单计价规范》计算增加或减少的费用；

6.

1.4变更工期根据变更内容调整工期；

6.2签证

6.

2.1双方在变更实施前签署签证单；

6.

2.2签证内容需详细记录变更事项、影响范围及相关费用；第七条隐蔽工程与中间验收

7.1隐蔽工程验收

7.

1.1乙方在隐蔽工程施工完毕后，书面通知甲方验收；第3页共5页

7.

1.2甲方在接到通知后小时内组织验收；

7.

1.3验收合格后，双方签署验收记录；

7.2中间验收

7.

2.1乙方在完成每个施工阶段后，书面通知甲方验收；

7.

2.2验收合格后，方可进入下一个施工阶段；第八条竣工验收与保修

8.1竣工验收

8.

1.1工程竣工后，乙方书面通知甲方组织验收；

8.

1.2验收标准符合国家及地方相关验收规范；

8.

1.3验收程序

8.

1.

3.1双方共同检查工程；

8.

1.

3.2核查工程资料；

8.

1.

3.3签署验收报告；

8.2保修

8.

2.1质保期限自工程竣工验收合格之日起年；

8.

2.2质保范围；

8.

2.3保修期内，乙方负责修复质量问题；第九条双方责任与违约责任

9.1甲方违约责任

9.

1.1逾期支付合同款，按日支付拖延部分的%违约金；

9.

1.2未能履行合同义务，导致工程停工，承担由此造成的损失；

9.2乙方违约责任第4页共5页

9.

2.1工程质量不符合标准，负责返工并承担相关费用；

9.

2.2逾期竣工，按日支付合同总价的%违约金；第十条争议解决

10.1双方协商解决；

10.2协商不成，向工程所在地法院提起诉讼；第十一条其他约定

11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议；

11.2本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力；

11.3本合同自双方签字盖章之日起生效；甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附则本合同附件包括工程量清单设计文件施工图纸其他约定文件附件与本合同具有同等法律效力第5页共5页。