2025建筑工程合同纠纷案件重要判例要点摘要法律文件司法解释与答复摘要

2025建筑工程合同纠纷案件重要判例要点摘要法律文件司法解释与答复摘要第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确发包方与承包方之间在建筑工程施工过程中的权利义务关系，确保工程质量和工期符合约定，依法平等保护双方的合法权益根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

（一）》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

（二）》等司法解释，以及《住房和城乡建设部关于加强建筑市场监管的通知》的相关规定，本合同得以订立第二条合同双方本合同由发包方（以下称甲方）与承包方（以下称乙方）签订甲方，法定代表人，住所，联系方式乙方，法定代表人，住所，联系方式第三条工程概况工程名称工程地点工程结构类型，层数层，建筑面积平方米承包范围第四条合同工期开工日期年月日第1页共5页竣工日期年月日合同工期总日历天数天第二章工程质量第五条质量标准本工程的质量标准为乙方应当严格按照设计文件、施工图纸、国家及地方相关规范标准组织施工，确保工程质量达到约定的标准第六条质量验收工程完工后，甲方应当组织相关部门进行竣工验收验收标准依据国家规定的质量检验评定标准执行，验收结果作为结算依据第七条质量保修乙方承诺对本工程在保修期内承担质量保修责任保修范围、保修期限及保修责任按照《建设工程质量管理条例》及国家相关规定执行第三章合同价款与支付第八条合同价款本工程合同价款为元（大写）合同价款包括但不限于施工图纸范围内的全部建筑安装工程费用、材料费用、机械设备费用等第九条价款支付合同价款的支付方式为工程预付款%，计人民币元；工程进度款%，计人民币元，按工程进度分阶段支付；第2页共5页工程竣工验收合格后支付至合同价款的%；余款在质量保修期满后一次性支付第四章双方权利与义务第十条甲方权利与义务甲方应按合同约定支付工程价款，不得拖延或无故拖欠甲方有权对乙方的施工过程进行监督，提出合理建议，并对施工中存在的问题及时提出整改要求甲方应提供施工场地及施工所需的相关资料，确保乙方能够正常施工第十一条乙方权利与义务乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务，并承担相应的施工责任乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全，防止accidents乙方应做好施工现场的环境保护工作，防止污染和破坏环境第五章工期管理第十二条工期控制乙方应制定详细的施工进度计划，并定期向甲方提交进度报告乙方应按照合同约定的工期组织施工，不得无故延误工期如遇不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应于事件发生后日内书面通知甲方，并提交相关证明材料，双方协商顺延工期第十三条工期违约责任乙方未按合同约定工期完成施工任务的，每延误一日，应向甲方支付违约金人民币元第3页共5页因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方采取赶工措施，相关费用由乙方承担第六章变更与签证第十四条工程变更施工过程中，任何一方提出工程变更，均应以书面形式通知对方，并经双方确认后方可实施变更所增加或减少的工程内容，双方应协商确定相应的价款调整第十五条签证管理变更内容发生后，乙方应于变更事实发生后日内向甲方提交签证申请，逾期提交的签证视为无效甲方应在收到签证申请后日内予以签证确认，逾期未确认的签证视为认可第七章合同解除与终止第十六条合同解除如一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿造成的损失合同解除后，已完成的工程部分由双方协商确定结算方式第十七条合同终止本合同因下列原因终止工程竣工验收合格并完成结算；双方协商一致同意终止合同；法律法规规定合同终止的情形第八章违约责任第十八条违约责任追究第4页共5页任何一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，均应承担相应的违约责任，赔偿造成的损失因乙方原因导致工程质量问题或工期延误的，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的额外费用第九章争议解决第十九条争议解决方式本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼第十章其他条款第二十条补充协议本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二十一条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效第二十二条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第5页共5页。