2025【合同范本】建筑工程施工合同

2025【合同范本】建筑工程施工合同合同编号甲方（发包方）地址法定代表人联系方式乙方（承包方）地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行建筑工程的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（详细描述工程范围、规模及具体内容）

1.4承包范围（明确乙方承包的具体范围和界限）

1.5工程性质（如新建、改建、扩建等）第二条工期

2.1开工日期

2.2竣工日期第1页共5页

2.3总工期天

2.4工期顺延条件因不可抗力、甲方原因或设计变更导致的停工，经双方确认后，工期相应顺延

2.5乙方应严格按照合同约定的工期组织施工，确保工程按时完成如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元第三条施工质量标准

3.1工程质量要求（如合格、优良）

3.2施工依据乙方必须严格按照甲方提供的设计文件、图纸及相关技术规范进行施工，确保工程达到设计要求和国家规定的质量标准

3.3质量检测工程完工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告等，并协助甲方完成工程质量验收

3.4质量保修乙方承诺在工程竣工后年内提供质量保修服务，保修范围和条件详见本合同第条第四条工程款支付

4.1合同总价元（大写）

4.2工程款支付方式

（1）预付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；

（2）进度款乙方按月或按阶段提交工程进度报告，并经甲方确认后，支付合同总价的%；

（3）竣工款工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；第2页共5页

（4）质保金甲方扣除质量保修金人民币元，质保期满后无质量问题一次性退还

4.3付款时间每次付款应在乙方提交相关单据并经甲方审核确认后个工作日内完成

4.4付款方式银行转账（甲方指定账户，开户银行，账号）第五条双方权利与义务甲方权利与义务

5.1负责提供施工场地及相关资料，并确保施工条件具备；

5.2监督乙方施工进度及质量，提出整改意见；

5.3按时支付工程款；

5.4协助乙方处理施工过程中与第三方的关系乙方权利与义务

5.5按照合同约定的工期、质量完成施工任务；

5.6自行负责施工人员的管理及安全防护，承担施工期间的安全责任；

5.7保证施工材料的合格性，并提供相关质量证明文件；

5.8工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料，并协助完成验收工作第六条安全责任

6.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工过程中人员、财产及环境的安全

6.2乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并承担施工期间因乙方原因造成的安全事故责任第3页共5页

6.3如发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并配合相关调查和处理工作第七条验收与移交

7.1工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收

7.2验收标准符合设计文件、图纸及国家相关质量标准

7.3验收流程

（1）乙方提交竣工报告及相关资料；

（2）甲方组织相关部门进行验收，签署验收意见；

（3）验收合格后，双方办理工程移交手续第八条保修与维护

8.1保修范围乙方施工的全部工程内容

8.2保修期限自工程竣工验收合格之日起年

8.3保修条件在保修期内，因乙方施工质量原因导致的工程损坏，乙方应免费修复

8.4甲方使用不当或不可抗力造成的损坏，乙方不承担责任，但可提供有偿维修服务第九条违约责任

9.1乙方未按合同约定工期完成施工任务的，每延误一天，支付违约金人民币元

9.2工程质量未达到约定标准的，乙方需返工至合格，并承担相关费用

9.3甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，支付违约金人民币元

9.4任何一方违约导致合同无法履行的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿实际损失第4页共5页第十条争议解决

10.1双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼

10.2争议解决期间，双方应继续履行合同中未争议的部分第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同自双方签字盖章之日起生效

11.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字签订日期年月日第5页共5页。