2025标准建筑工程施工合同范本建筑工程施工合同模板

2025标准建筑工程施工合同范本-建筑工程施工合同模板合同编号签订地点签订日期合同双方发包人（以下简称“甲方”）名称地址联系人联系方式统一社会信用代码承包人（以下简称“乙方”）名称地址联系人联系方式统一社会信用代码鉴于甲方需进行工程的施工建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点第1页共7页

1.3工程内容（包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程等具体内容）

1.4工程规模（包括但不限于建筑面积、投资总额等）

1.5工程质量标准（依据国家及地方相关标准，如《混凝土结构工程施工质量验收规范》等）

1.6安全文明施工要求（符合国家及地方安全生产法规和标准）第二条工期

2.1计划开工日期

2.2计划竣工日期

2.3总工期日历天

2.4工期顺延情形因不可抗力、甲方原因、设计变更或政府部门要求导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定新的工期目标

2.5违约责任若乙方无正当理由逾期竣工，应向甲方支付违约金，违约金标准为元/天第三条工程质量

3.1质量目标（如争创省部级优质工程等）

3.2施工要求第2页共7页乙方应严格按照国家及地方相关施工规范、标准执行，确保施工质量达到设计要求和合同约定的标准

3.3验收标准工程竣工后，甲方将组织有关单位对工程进行验收，乙方应配合并提供完整的竣工资料

3.4质量保修乙方承诺对本工程提供质量保修服务，保修范围和期限按照《建设工程质量管理条例》及相关规定执行

3.5质量责任若乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工，由此产生的费用由乙方承担，且甲方有权解除合同第四条合同价款

4.1合同总价人民币元（大写元整）

4.2价款调整若施工过程中发生设计变更、工程量增减等情况，双方应协商确定新增或减少的工程价款

4.3工程预算乙方应提供详细的施工预算，经甲方审核确认后作为工程款支付的依据第五条工程款支付

5.1付款方式银行转账

5.2付款比例及时间第3页共7页第一期工程款合同签订后日内支付合同总价的%；第二期工程款主体结构完成后日内支付合同总价的%；第三期工程款竣工验收合格后日内支付合同总价的%；质量保修金合同总价的%作为质量保修金，自工程竣工验收合格之日起满年后无质量问题一次性支付

5.3付款凭证乙方应提供合法有效的发票及付款申请表，甲方收到后日内完成审核并支付

5.4工程款争议如对工程款有争议，双方应协商解决；协商不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第六条双方权利义务

6.1甲方权利义务负责办理工程立项、规划审批、施工许可等手续；按时支付工程款；协调施工现场的外部关系；

6.2乙方权利义务按时完成施工任务，确保工程质量；配合甲方进行工程验收和资料归档；严格遵守施工现场安全管理规定，确保施工安全第七条材料设备供应第4页共7页

7.1材料采购乙方应根据设计要求和合同约定购买材料，材料到货后需通知甲方或监理单位进行联合验收，不合格材料不得使用

7.2材料保管施工期间，乙方负责已进场材料的安全保管，如发生丢失或损坏，责任由乙方承担

7.3设备使用乙方自备施工所需设备，设备性能应符合施工要求，甲方不承担设备费用第八条安全施工

8.1安全责任乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，采取有效措施确保施工安全

8.2保险购买乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并为施工现场购买财产保险

8.3事故处理若发生安全事故，乙方应立即采取措施并通知甲方，由此产生的责任由乙方承担第九条工程验收与保修

9.1验收标准工程竣工后，甲方将组织有关单位进行验收，乙方应提供完整的竣工资料

9.2保修范围第5页共7页乙方对本工程承担质量保修责任，保修范围包括但不限于地基基础、主体结构、装饰装修等，保修期限按国家相关规定执行

9.3保修服务在保修期内，若出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修第十条违约责任

10.1工期违约若乙方无正当理由逾期竣工，应向甲方支付违约金，违约金标准为元/天

10.2质量违约若乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工，由此产生的费用由乙方承担

10.3支付违约若甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，由此产生的损失由甲方承担第十一条不可抗力因不可抗力事件（如战争、自然灾害、政府行为等）导致的工期延误或合同无法履行，双方应协商解决，任何一方均不承担违约责任第十二条合同的变更、解除

12.1合同变更经双方协商一致，可对本合同条款进行变更，并签订书面补充协议

12.2合同解除第6页共7页如因乙方原因导致工期严重延误或施工质量严重不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失第十三条争议解决

13.1协商解决若发生争议，双方应友好协商解决

13.2诉讼解决协商不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十四条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于办理相关手续甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期以上为标准建筑工程施工合同范本，内容涵盖工程概况、工期、质量、价款支付、双方权利义务等关键条款，确保合同内容全面、条款明确第7页共7页。