2025上海市城市基础设施建设项目施工合同（乙种本）

2025上海市城市基础设施建设项目施工合同（乙种本）合同编号签订地点签订日期本合同由下列双方于年月日在签订发包方（以下简称“甲方”）名称地址邮编法定代表人联系方式承包方（以下简称“乙方”）名称地址邮编法定代表人联系方式鉴于甲方拟进行（以下简称“本项目”）的建设施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议第一条合同范围和内容第1页共5页

1.1本合同范围为（具体项目名称）的施工建设，包括但不限于（具体施工内容）施工范围以施工图纸、工程量清单及发包人书面确认的范围为准

1.2本项目施工图纸、技术要求及工程量清单作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力第二条工期和进度

2.1本项目开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为天

2.2甲方应于开工日期前日向乙方提供施工场地及必要条件，确保乙方能够如期开工

2.3工期延误如遇不可抗力、设计变更或甲方原因导致的停工，经甲方书面确认后工期相应顺延，乙方不承担由此造成的损失

2.4工期奖惩若乙方提前完成工程，甲方按元/天给予奖励；若乙方无故拖延工期，甲方按元/天扣减工程款第三条工程质量要求

3.1工程质量应符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关规范要求，达到（具体质量标准）

3.2乙方应严格按照设计图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保隐蔽工程、分部分项工程的质量验收通过

3.3工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、竣工图、质量检验报告等，并协助甲方完成验收工作第四条合同价款与支付方式第2页共5页

4.1本合同暂定总金额为人民币元（大写），其中包含施工费、材料费、机械费等一切费用

4.2工程款支付方式

4.

2.1合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；

4.

2.2工程进度达到时，甲方支付合同总价的%；

4.

2.3工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款的%；

4.

2.4质量保证金为合同总价的%，自工程竣工验收之日起年内无质量问题后无息返还

4.3乙方应在每次申请付款前提供合法有效的发票，甲方在收到发票后个工作日内支付相应款项第五条双方权利和义务

5.1甲方权利和义务

5.

1.1甲方负责办理本项目施工所需的批准、许可等手续，并提供施工场地及相关条件

5.

1.2甲方有权对乙方的施工过程进行监督，发现问题及时通知乙方改正

5.

1.3甲方应按合同约定支付工程款，不得无故拖延

5.2乙方权利和义务

5.

2.1乙方应具备相应的资质，选派合格的项目经理和施工人员，严格按照合同约定进行施工第3页共5页

5.

2.2乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款，不得无故拖欠

5.

2.3乙方应做好施工现场的安全管理，防止发生安全事故，若发生安全事故，责任自负第六条安全施工责任

6.1乙方应严格遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等相关规定，确保施工安全

6.2乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并承担施工人员的工伤责任

6.3安全事故处理若发生安全事故，乙方应立即采取措施，防止事故扩大，并及时向甲方报告由此产生的费用和责任由乙方承担第七条违约责任

7.1甲方违约责任

7.

1.1甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金

7.

1.2甲方无故解除合同，需赔偿乙方造成的损失

7.2乙方违约责任

7.

2.1乙方未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金

7.

2.2乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工，费用自理，工期不顺延第八条争议解决

8.1本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决协商不成，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第4页共5页第九条附则

9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

9.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期合同附件施工图纸（具体名称）工程量清单（具体名称）其他相关文件（具体名称）请根据实际情况填写空白部分，确保合同内容完整、准确第5页共5页。