2025工程承包合同模板

2025工程承包合同模板工程承包合同合同编号发包人（甲方）名称地址联系人联系方式法定代表人承包人（乙方）名称地址联系人联系方式法定代表人鉴于甲方需要建设工程（以下简称“本工程”），乙方具备相应的施工资质和能力，双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，就本工程承包事项达成如下协议第一条项目概况

1.1工程名称2025工程

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容（包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等）第1页共6页

1.5工程质量要求符合国家或行业标准，达到等级

1.6工程工期总工期为天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日第二条承包范围

2.1乙方负责完成本工程的设计图纸和施工方案所涵盖的所有施工内容

2.2具体施工范围包括但不限于

2.3乙方需严格按照设计图纸、施工规范和甲方要求进行施工第三条合同工期

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日

3.3工期顺延情况因发包人原因、不可抗力或设计变更导致的工期延误，双方可协商顺延工期

3.4乙方未能按合同工期完成施工的，每延误一日，需向甲方支付违约金人民币元第四条质量标准

4.1工程质量要求符合国家或行业标准，验收标准为

4.2乙方需严格按照施工规范和操作规程施工，确保工程质量和安全

4.3隐蔽工程需经甲方书面确认后方可进行下一道工序

4.4质量保修期按照国家规定执行，具体为第2页共6页土建工程年屋面防水工程年有防水要求的卫生间年电气工程年给排水工程年第五条合同价款

5.1合同总价为人民币元（大写）

5.2合同价款包含但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金等

5.3结算方式预付款合同签订后，甲方支付合同总价的％，计人民币元进度款按月支付，每月日前支付上月完成工程量的％竣工款工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的％质量保证金合同总价的％，计人民币元，在质量保修期满后无质量问题一次性支付第六条双方责任与义务

6.1甲方责任按时提供施工场地、设计图纸及相关资料按时支付工程款协助乙方办理施工所需的相关手续对乙方的施工进度、质量进行监督和验收

6.2乙方责任第3页共6页按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务严格遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全负责施工期间的材料保管和施工现场的清理工作按时向甲方提交施工记录、竣工资料和验收报告第七条材料与设备

7.1所有材料和设备需符合国家或行业标准，并经甲方书面确认

7.2乙方自行采购材料的，需提供材料合格证明

7.3甲方提供的材料，乙方需提前日通知甲方到施工现场验收第八条工期延误

8.1因发包人原因（如未能按时支付工程款、设计变更等）导致工期延误的，工期相应顺延，发包人需补偿承包人产生的实际损失

8.2因承包人原因导致工期延误的，每延误一日，承包人需向发包人支付违约金人民币元

8.3不可抗力因素导致的工期延误，双方协商解决第九条质量保修

9.1质量保修范围本工程所有施工内容

9.2质量保修期内，如出现质量问题，乙方需无条件修复，修复费用由乙方承担

9.3因甲方使用不当或不可抗力因素导致的质量问题，乙方负责修复，费用由责任方承担第十条验收标准

10.1工程竣工后，乙方需向甲方提交竣工报告

10.2甲方应在收到竣工报告后日内组织验收第4页共6页

10.3验收标准符合国家或行业标准，且经设计单位、监理单位（如有）和甲方书面确认

10.4验收不合格的，乙方需在甲方指定时间内整改完毕第十一条违约责任

11.1任何一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，需承担相应的违约责任

11.2因乙方施工质量问题导致的返工或维修费用，由乙方承担

11.3因甲方未按时支付工程款导致的停工或窝工损失，由甲方承担第十二条合同的变更与解除

12.1经双方协商一致，可书面变更或解除合同

12.2若一方严重违约，另一方有权单方面解除合同

12.3合同解除后，双方应协商处理已完工程和已付款项第十三条争议解决

13.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决

13.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十四条其他条款

14.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

14.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效

14.3本合同生效后，双方之前的口头或书面协议如有与本合同冲突的，以本合同为准甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字第5页共6页日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共6页。