2025【各行各业合同协议模板】《建设工程施工合同》

2025【各行各业合同协议模板】《建设工程施工合同》建设工程施工合同工程名称工程地点合同编号发包方（甲方）名称地址法定代表人联系方式承包方（乙方）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模建筑面积平方米结构类型第1页共7页层数单位工程造价元/平方米

1.4承包范围土建工程装饰工程安装工程其他

1.5开工日期

1.6竣工日期

1.7合同工期总日历天数天

1.8质量标准工程质量等级依据标准

1.9合同价款暂定签约合同价人民币（大写）元（￥元）调整方式第二条合同价款与支付

2.1合同价款本合同采用固定总价方式确定合同价款，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用

2.2工程进度款支付方式

2.

2.1乙方每月日前向甲方提交已完成工程量的签证单及相关资料，甲方在收到后个工作日内审核完毕并支付经审核确认工程量的%工程款第2页共7页

2.

2.2竣工验收合格后，甲方支付至合同价款的%

2.

2.3质量保修期届满后，甲方支付剩余%的质保金

2.3工程款支付方式

2.

3.1支付方式银行转账/汇款

2.

3.2付款账户信息-开户银行-账户名称-账号

2.4发票要求乙方在每次申请工程款时，应向甲方提供符合税务机关要求的正式发票第三条工程质量与施工要求

3.1质量标准乙方必须严格按照施工图纸、设计说明、技术规范、标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准

3.2材料与设备

3.

2.1乙方使用的材料、设备必须符合设计文件和相关标准要求，并提供合格证明及检测报告

3.

2.2未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换材料或使用劣质材料

3.3施工技术规范乙方应严格遵守国家和地方的施工技术规范、安全操作规程及环保要求，确保施工过程合法、合规第3页共7页

3.4隐蔽工程检查乙方在施工过程中，对隐蔽工程应在覆盖前通知甲方进行检查签证，未经签证不得进行后续施工

3.5质量保修

3.

5.1质保期限自工程竣工验收合格之日起年

3.

5.2乙方在质保期内无偿修复因施工质量原因造成的损坏第四条工期与进度管理

4.1开工与竣工时间乙方应按合同约定的开工日期准时进场施工，并于年月日前完成竣工验收，不得无故拖延工期

4.2工期顺延条件

4.

2.1遇不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为等）导致无法施工，工期相应顺延

4.

2.2甲方原因造成的停工（如未按约定支付工程款、设计变更等），工期相应顺延

4.

2.3乙方原因导致的停工，工期不予顺延，且由此造成的损失由乙方承担

4.3施工进度管理乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方批准后严格执行施工过程中如出现滞后，乙方应及时向甲方报告并提出补救措施第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

5.

1.1负责提供施工场地、施工用水、电及必要的施工条件第4页共7页

5.

1.2负责设计文件的提供和变更，及时办理相关审批手续

5.

1.3按合同约定支付工程款

5.

1.4有权对乙方的施工质量、进度进行监督，并提出整改意见

5.2乙方权利与义务

5.

2.1乙方有权要求甲方提供施工所需的基本条件

5.

2.2乙方应严格遵守国家法律法规和甲方的管理规定，文明施工

5.

2.3乙方应按时完成施工任务，确保工程质量达到约定标准

5.

2.4乙方应做好施工现场的安全管理和环境保护工作，防止发生安全事故和环境污染第六条安全施工与责任

6.1安全施工要求乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及国家有关安全施工的规定，配备必要的安全设施和劳动保护用品，确保施工安全

6.2安全事故责任因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任及费用；因甲方原因造成的安全事故，由甲方承担相应责任

6.3保险乙方应为施工现场的施工人员及机械设备购买相关保险，费用由乙方承担第七条质量保证金与保修

7.1质保金

7.

1.1乙方需缴纳合同价款%的质保金，计人民币（大写）元（￥元）第5页共7页

7.

1.2质保金在质保期满后无质量问题，由甲方一次性无息退还乙方

7.2保修责任

7.

2.1乙方应按国家规定承担保修责任，在保修期内无偿修复施工质量问题

7.

2.2保修期内，乙方应在接到甲方通知后小时内到场修复第八条违约责任

8.1甲方违约责任

8.

1.1甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按应付金额的‰支付违约金

8.

1.2甲方无正当理由解除合同，应赔偿乙方造成的损失

8.2乙方违约责任

8.

2.1乙方未按合同约定工期完成施工，每逾期一日，按合同总价款的‰支付违约金

8.

2.2乙方施工质量未达到约定标准，甲方有权要求返工或整改，费用由乙方承担；情节严重的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失第九条争议解决

9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第6页共7页

10.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效发包方（甲方）名称法定代表人日期承包方（乙方）名称法定代表人日期合同签署地点第7页共7页。