2025混凝土灌注桩工程劳务承包合同

2025混凝土灌注桩工程劳务承包合同本合同由以下双方于年月日在省市签订发包人（甲方）名称地址法定代表人联系方式承包人（乙方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方将项目中的混凝土灌注桩工程劳务承包给乙方施工，为明确双方的权利和义务，保障工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容混凝土灌注桩施工，具体包括但不限于钢筋笼制作安装、混凝土浇筑、桩头处理等

1.4工程量暂定为立方米，最终以实际完成并通过验收的工程量为准第1页共6页

1.5合同工期计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日，总工期为天如遇不可抗力或甲方原因导致的停工，工期顺延第二条发包人责任

2.1甲方负责提供本工程所需的施工图纸、技术规范及施工要求，并对乙方的施工进行监督检查

2.2甲方负责提供施工场地、水源、电源及施工所需的机械设备，费用由甲方承担

2.3甲方按时支付乙方的工程进度款及结算款，不得无故拖延

2.4甲方负责协调施工现场的其他施工单位及政府部门的关系，为乙方施工创造良好的条件第三条承包人责任

3.1乙方按照合同约定，完成混凝土灌注桩工程的劳务施工，确保工程质量符合国家相关规范和标准，并通过甲方及相关部门的验收

3.2乙方负责组织具有相应资质和经验的施工人员进行施工，确保施工安全和进度

3.3乙方负责提供施工所需的劳务人员工资、社会保险及意外伤害保险，费用由乙方承担

3.4乙方严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，不得擅自更改设计，如发现图纸问题，应及时向甲方提出

3.5乙方施工期间，应遵守施工现场的安全管理制度，做好安全防护措施，防止发生安全事故第四条工期与进度第2页共6页

4.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元

4.2乙方应根据甲方的计划安排，合理调配施工力量，确保工程顺利进行

4.3甲方如因设计变更或材料供应原因导致停工，应提前通知乙方，并协商调整工期第五条质量要求

5.1工程质量必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）及相关法律法规的要求

5.2乙方施工的混凝土灌注桩必须经过检测，确保桩身完整性、承载力等指标符合设计要求，检测费用由甲方承担

5.3因乙方施工质量不符合要求导致的返工或修复费用由乙方承担，且工期不予顺延

5.4甲方在施工过程中有权随时抽查乙方的施工质量，如发现问题，乙方应立即整改第六条安全文明施工

6.1乙方在施工期间应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，做好施工现场的安全管理工作，确保施工安全

6.2乙方应为施工人员提供符合国家规定的劳动保护用品，并定期进行安全教育和培训

6.3乙方应采取有效措施，减少施工对周围环境的影响，做到文明施工，不得随意倾倒垃圾或污染物

6.4如发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并协助甲方进行调查和处理，相关责任由乙方承担第3页共6页第七条合同价款及结算

7.1合同综合单价为人民币元/立方米，工程总价款暂定为人民币元（大写）

7.2工程价款结算方式

（1）工程进度款乙方每完成立方米混凝土灌注桩施工，经甲方验收合格后，甲方支付该部分工程款的%；

（2）工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的%；

（3）剩余%作为质保金，质保期为年，质保期满且无质量问题后，甲方一次性支付给乙方

7.3甲方应按时支付工程款，不得无故拖延，如甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为每日‰

7.4乙方应向甲方提供合法的税务发票，甲方凭发票支付工程款第八条双方权利义务

8.1甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全进行监督检查，并提出整改意见

8.2乙方有权要求甲方按时支付工程款，并有权拒绝甲方提出的不符合合同约定的施工要求

8.3在施工过程中，如甲方要求乙方进行设计变更或增加工程量，双方应协商确定变更后的工程价款和工期调整

8.4乙方施工期间，应服从甲方的现场管理，不得影响其他施工单位的正常施工第4页共6页第九条合同的变更、解除和终止

9.1本合同经双方协商一致，可以书面形式进行变更或解除

9.2如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商处理相关事宜，任何一方均可解除合同，且不承担违约责任

9.3工程竣工验收合格且双方结算完成，本合同自动终止第十条违约责任

10.1任何一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，均视为违约，违约方应赔偿守约方遭受的全部损失

10.2乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工，直至合格，由此产生的费用由乙方承担

10.3甲方未按约定支付工程款，乙方有权停工，直至甲方支付相应款项，由此造成的工期延误和损失由甲方承担第十一条争议解决

11.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条合同生效及其他

12.1本合同自双方签字盖章之日起生效

12.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

12.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）第5页共6页法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共6页。