2025标准版建筑工程合同范本

2025标准版建筑工程合同范本合同编号工程名称工程地点合同签订地点发包方（甲方）名称地址法定代表人联系方式承包方（乙方）名称地址法定代表人资质证书编号联系方式鉴于甲乙双方就工程的建设施工达成一致，为明确双方的权利义务，保障工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（具体工程内容应详细描述，包括但不限于建筑结构、装饰装修、安装工程等）第1页共6页

1.4扩建面积平方米

1.5工程质量要求符合国家及地方现行建筑规范、标准及施工图纸要求，达到标准（如国家优质工程标准、省优质工程标准等）第二条工期

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期天

2.4工期延误由于甲方原因导致的工期延误，工期相应顺延，由此产生的费用由甲方承担由于乙方原因导致的工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿给甲方造成的损失第三条工程价款及支付方式

3.1合同总价款人民币元（大写）

3.2付款方式预付款合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款，计人民币元进度款工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%，计人民币元竣工款工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的%，计人民币元第2页共6页质保金工程竣工验收合格后保留合同总价款的%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清

3.3付款时间甲方应按约定时间支付工程款，逾期支付的，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担第四条工程质量与验收

4.1工程质量标准执行国家及地方现行建筑规范、标准及施工图纸要求达到质量等级（如优良、合格等）

4.2材料设备乙方应按合同约定及施工图纸要求选用材料设备，所有材料设备应具有出厂合格证明及质量检测报告甲方提供的材料设备，乙方应进行验收，并在验收单上签字确认

4.3隐蔽工程验收在隐蔽工程覆盖前，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内到场验收未经验收或验收不合格的，乙方不得进行覆盖

4.4竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图纸等甲方应在收到竣工资料后日内组织验收，验收合格后双方签署《竣工验收报告》第五条双方权利与义务甲方权利与义务第3页共6页

5.1负责提供施工场地及施工所需的相关文件、资料

5.2按合同约定支付工程款

5.3对乙方施工进度、质量进行监督，并提出合理建议

5.4协调处理施工过程中与周边单位及居民的关系乙方权利与义务

5.5按合同约定完成工程施工任务，确保工程质量和工期

5.6严格遵守国家及地方的建筑法规、标准及安全操作规范，确保施工安全

5.7负责施工现场的材料、设备的保管及施工人员的安全管理

5.8服从甲方的监督、检查，并及时整改存在问题第六条质量保修

6.1质保范围乙方负责施工的全部工程内容，包括但不限于建筑结构、装饰装修、安装工程等

6.2质保期限地基基础工程和主体结构工程为设计使用年限；屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；供热、供冷系统和设备为个采暖期或供冷期；其他工程为年

6.3质保责任质保期内，工程出现质量问题，乙方应免费修复修复期间，若因质量问题导致甲方遭受损失，乙方应予以赔偿第七条违约责任

7.1甲方违约责任第4页共6页逾期支付工程款的，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金因甲方原因导致工程停工或延期的，甲方应承担相应损失

7.2乙方违约责任因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，按合同总价款的%支付违约金工程质量未达到约定标准的，乙方应返工至合格，并承担返工费用返工后仍不合格的，甲方可解除合同，乙方应赔偿造成的损失第八条不可抗力

8.1因不可抗力事件导致工程停工的，双方应协商延期复工或调整工期，由此产生的费用由双方协商承担

8.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并在事件结束后日内提供相关证明第九条争议解决

9.1本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼第十条补充条款

10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力

10.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字第5页共6页日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第6页共6页。