2025电力线路施工合同样本

2025电力线路施工合同-样本本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（城市/地区）签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国电力法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就电力线路施工相关事项达成如下协议第一条合同范围与内容

1.1本合同项下，乙方同意按照本合同约定的条件、标准及要求，承担甲方发包的电力线路施工工程（以下简称“本工程”），具体工程内容详见附件《工程量清单》

1.2本工程范围包括但不限于电力线路的敷设、架设、接头处理、接地系统安装、电缆沟及井的施工、电力设备的安装与调试等，具体详见合同附件

1.3本合同所称“电力线路”是指（电压等级）电力线路及相关配套设施第1页共6页第二条合同工期

2.1本工程的开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为日历天

2.2工期顺延的情形包括但不限于不可抗力、甲方原因导致的停工、设计变更或甲方要求的停工等乙方应在发生工期延误情形后日内向甲方提交书面报告，甲方应在收到报告后日内予以回复

2.3工期逾期的违约责任每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款‰的违约金，甲方有权要求乙方采取赶工措施，费用由乙方承担第三条工程质量

3.1本工程质量标准为

（1）符合国家或行业标准；

（2）满足设计文件及施工图纸要求；

（3）通过相关政府部门或甲方的验收

3.2乙方应当严格按照设计文件、施工图纸及施工规范进行施工，确保工程质量和安全

3.3工程质量未达到约定标准的，甲方有权要求乙方返工或采取其他补救措施，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延

3.4乙方不得使用不符合国家标准或行业标准的材料，材料进场前应向甲方提交合格证明，并经甲方书面确认第四条双方义务与责任

4.1甲方义务

（1）提供施工场地及相关资料，确保施工条件具备；第2页共6页

（2）按合同约定支付工程款；

（3）组织隐蔽工程验收及竣工验收；

（4）协调施工场地内其他施工单位的关系

4.2乙方义务

（1）按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务；

（2）负责施工期间的安全管理，确保施工安全；

（3）保护施工场地内的已有设施，避免造成损坏；

（4）做好施工现场的扬尘治理、噪声控制等环保工作，符合相关法规要求；

（5）妥善处理施工过程中产生的废弃物，确保不影响周边环境第五条安全施工

5.1乙方应当遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，配备必要的安全设施和设备，确保施工过程中的安全

5.2施工期间发生的一切安全事故，均由乙方承担相应责任，并及时处理如发生重大安全事故，乙方应立即通知甲方，并配合甲方处理后续事宜

5.3乙方应当为施工现场的所有施工人员购买意外伤害保险，并将保单复印件交甲方备案第六条工程验收

6.1工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、竣工图、隐蔽工程验收记录、材料合格证明等

6.2甲方应在收到竣工资料后日内组织验收验收合格后，双方签署《竣工验收报告》

6.3若验收不合格，乙方应自收到甲方通知之日起日内完成整改，并承担由此产生的费用第3页共6页

6.4工程通过验收后，甲方应按合同约定支付剩余工程款第七条工程价款与支付

7.1本合同总价款为人民币元（大写元整），详见附件《工程量清单》

7.2工程款支付方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款；

（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的%工程款；

（4）质保金为合同总价款的%，质保期为年，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付

7.3乙方应当开具符合国家规定的增值税专用发票，甲方在收到发票后日内完成付款

7.4任何一方不得以工程质量或其他理由拖延或拒绝支付合同约定的款项第八条质保与维修

8.1本工程的质保期为年，自《竣工验收报告》签署之日起计算

8.2质保期内，若工程出现质量问题，乙方应自收到甲方通知之日起日内完成维修维修费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除

8.3质保期满后，甲乙双方另行签署《质保期满确认书》第九条违约责任第4页共6页

9.1任何一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，均构成违约，违约方应赔偿守约方遭受的全部损失

9.2因乙方施工原因导致工程质量问题，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失

9.3乙方未能按期完成施工任务的，违约金为合同总价款的%，并承担工期延误给甲方造成的全部损失第十条不可抗力

10.1因不可抗力导致的工期延误或工程损坏，双方应协商解决，任何一方均不负有违约责任

10.2不可抗力发生后，一方应立即通知另一方，并在日内提供相关证明文件第十一条合同的变更与解除

11.1本合同的任何变更或解除均需双方协商一致，并签署书面协议

11.2在施工过程中，若甲方要求变更设计或施工内容，应提前日以书面形式通知乙方，乙方应积极配合并调整施工计划由此产生的额外费用由甲方承担第十二条争议解决

12.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十三条其他条款

13.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第5页共6页

13.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

13.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字签署日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字签署日期年月日附件工程量清单施工图纸设计文件其他相关资料第6页共6页。