2025河道整治工程施工承包合同

2025河道整治工程施工承包合同第一条项目概述本合同系指发包人委托承包人承担位于（具体地点）的河道整治工程（以下简称“本工程”）的施工任务本工程的主要内容包括但不限于河道清淤、护坡修复、生态修复、堤岸加固、排水系统建设等发包人与承包人根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就本工程的施工、验收及质量保修等事宜达成一致，并签订本合同第二条发包人与承包人发包人名称地址法定代表人联系方式承包人名称地址法定代表人联系方式第三条工期本工程的工期自年月日开始，至年月日结束，总工期为日历天第1页共5页承包人应按照本合同约定的工期完成施工任务如因不可抗力、发包人原因或设计变更导致工期延误，双方可协商顺延工期，但需另行签订书面补充协议第四条工程质量标准本工程质量标准应符合国家及地方现行的工程质量标准、规范和设计要求具体包括但不限于《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176）；《堤防工程设计规范》（GB50282）；《建设工程质量管理条例》；《河道整治工程技术规范》（SL184）等承包人承诺其施工工艺、材料及设备符合上述标准，并确保工程在质量保修期内正常使用第五条工程价款及支付方式本工程的合同总价为人民币元（大写元整），包括但不限于施工费、材料费、设备费、人工费、管理费等一切费用工程款支付方式如下合同签订后，发包人向承包人支付合同总价的%，作为预付款；工程进度达到%时，发包人向承包人支付合同总价的%；工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付合同总价的%；剩余的%作为质量保证金，待质量保修期满且无质量问题后一次性支付第2页共5页第六条双方的权利和义务发包人的权利和义务发包人有权监督承包人的施工进度、质量及安全措施，并提出合理建议发包人应按合同约定支付工程款，并提供施工所需的协助发包人应按约定的时间组织竣工验收承包人的权利和义务承包人应按合同约定的时间、质量标准完成施工任务，并确保施工安全承包人应自行承担施工所需的机械设备、材料、人员及管理费用承包人应遵守国家和地方的法律法规，并为施工人员购买必要的保险第七条验收与保修竣工验收工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料，并邀请发包人组织竣工验收验收标准以本合同约定的质量标准为准质量保修承包人承诺对本工程质量承担保修责任，保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算保修范围包括但不限于河道清淤、护坡修复、堤岸加固等工程的正常使用中出现的质量问题第八条违约责任承包人的违约责任若承包人未能按合同约定的时间完成施工任务，每逾期一日，应向发包人支付合同总价的%作为违约金；第3页共5页若承包人提供的工程质量不符合约定的标准，发包人有权要求承包人返工或更换材料，由此产生的费用由承包人承担发包人的违约责任若发包人未能按合同约定的时间支付工程款，每逾期一日，应向承包人支付应付工程款的%作为违约金；若发包人未能按合同约定提供协助或签署相关文件，导致施工延误，责任由发包人承担第九条争议解决本合同履行过程中发生的一切争议，双方应友好协商解决协商不成时，任何一方均可向（具体地点）人民法院提起诉讼第十条合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效本合同在工程竣工验收、质量保修期满且双方结清所有费用后终止第十一条其他约定本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力本合同一式份，双方各执份，均具同等法律效力第十二条补充条款（此处留空，供双方根据实际情况补充约定）发包人（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第4页共5页承包人（盖章）法定代表人或授权代表签字日期签署地点（具体地点）第5页共5页。