2025公路建设工程施工合同

2025公路建设工程施工合同合同编号2025--甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方就公路建设工程施工事项协商一致，达成如下合同第一条工程概况

1.1工程名称公路建设工程

1.2工程地点市区

1.3工程内容（详细描述工程内容，包括道路长度、宽度、结构等）

1.4工程规模（详细描述工程规模，包括投资金额、技术标准等）

1.5计划开工日期年月日第1页共5页

1.6计划竣工日期年月日

1.7总工期天第二条工程承包范围

2.1乙方承包范围（详细描述乙方承包的具体内容，包括施工范围、施工内容等）

2.2工程质量要求符合国家和地方相关质量标准，达到（明确质量目标，如优良工程等）

2.3工期要求乙方必须在合同约定的工期内完成施工任务第三条双方权利与义务

3.1甲方权利与义务

3.

1.1甲方负责组织工程设计图纸会审和设计交底，及时提供施工所需的技术资料

3.

1.2甲方负责办理本工程开工所需的各项审批手续

3.

1.3甲方负责监督乙方施工进度，检查施工质量，对不符合要求的施工有权要求乙方整改

3.

1.4甲方负责按照合同约定支付工程款

3.2乙方权利与义务

3.

2.1乙方负责按照合同约定和设计图纸完成施工任务，确保工程质量和施工安全

3.

2.2乙方负责组织施工人员，提供施工所需的人力、材料和机械设备

3.

2.3乙方负责办理施工期间的各类证件和手续，遵守国家和地方的相关法律法规

3.

2.4乙方负责承担因自身施工原因造成的损失和责任第2页共5页第四条施工工期

4.1工期安排本工程总工期为天，具体开工日期以甲方通知为准

4.2延期条款若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方需向甲方支付违约金人民币元

4.3不可抗力因不可抗力事件导致工期延误，经甲方书面确认后，工期可相应顺延，双方互不承担违约责任第五条工程质量与验收

5.1工程质量标准本工程必须符合国家和地方的建筑工程质量标准，达到设计文件和合同约定的质量要求

5.2质量检查乙方在施工过程中应严格遵守质量规范，接受甲方和监理单位的监督检查

5.3验收标准工程竣工后，双方按照设计文件和合同约定进行验收，验收合格后签署《工程竣工验收报告》第六条工程价款与支付

6.1合同总价本工程合同总价为人民币元（大写）

6.2付款方式

6.

2.1工程进度款乙方按月向甲方提交工程进度报告，甲方审核后支付当月工程进度款的%

6.

2.2工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款的%

6.

2.3质量保证金甲方保留工程款的%作为质保金，质保期为年，质保期满后无质量问题一次性支付第3页共5页

6.3逾期付款责任若甲方无正当理由逾期支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期利息第七条违约责任

7.1工期违约如乙方未能按合同约定工期完成施工任务，每延误一日，乙方需向甲方支付违约金人民币元

7.2质量违约如乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，且工期不顺延

7.3付款违约如甲方无正当理由逾期支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期利息

7.4安全责任若乙方在施工过程中发生安全事故，责任由乙方自行承担第八条争议解决

8.1本合同在履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决

8.2协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效

9.3本合同所有条款均经过双方充分协商，双方均已知悉并同意其内容甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）第4页共5页法定代表人或授权代表签字日期年月日注此合同范文为通用版本，具体内容需根据实际情况调整，建议在签订前咨询专业法律人士并根据实际情况补充完善第5页共5页。