2025四川省建设工程施工合同空白

2025四川省建设工程施工合同空白合同协议书本合同（以下简称“本合同”）由下列双方于年月日在四川省（以下简称“本工程所在地”）签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人身份/统一社会信用代码承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人身份/统一社会信用代码鉴于甲方拟将工程（以下简称“本工程”）发包给乙方施工，乙方同意接受该工程的施工任务双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，以及平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围

1.5工程规模第1页共5页

1.6计划开工日期年月日

1.7计划竣工日期年月日

1.8质量标准第二条双方的承诺与保证

2.1甲方承诺

（1）按本合同约定支付工程款；

（2）按本合同约定提供施工场地及相关资料；

（3）协调处理施工过程中涉及的外部关系

2.2乙方承诺

（1）按本合同约定工期完成工程施工；

（2）确保工程质量达到约定标准；

（3）遵守国家法律法规及行业规范，确保施工安全第三条合同价款与支付

3.1合同总价人民币元（大写）

3.2付款方式

（1）预付款合同签订后日内支付合同总价的%；

（2）工程进度款按月支付，每月日前提交当月完成工程量报表，经甲方审核后支付已完成工程量的%；

（3）竣工验收款工程竣工验收合格后日内支付合同总价的%；第2页共5页

（4）质保金合同总价的%，自工程竣工验收合格之日起保修期满后支付第四条工期管理

4.1工期总日历天数天

4.2开工日期年月日，竣工日期年月日

4.3工期延误

（1）因甲方原因导致的延误，工期相应顺延；

（2）因乙方原因导致的延误，乙方应承担违约责任第五条质量要求

5.1工程质量标准执行国家及地方相关标准，具体要求详见附件《工程质量标准》

5.2材料设备乙方提供的材料设备应符合设计要求及国家相关标准，甲方有权进行抽检

5.3隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程覆盖前通知甲方进行验收，验收合格后方可继续施工第六条安全文明施工

6.1安全施工乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全，若发生安全事故，责任由乙方承担

6.2文明施工乙方应采取有效措施减少施工对周边环境的影响，做到文明施工第七条合同的变更与解除

7.1变更双方协商一致后可变更合同内容，变更协议需经双方签字盖章后生效第3页共5页

7.2解除因一方违约导致无法履行合同义务，另一方有权解除合同并要求赔偿第八条违约责任

8.1工期违约每延误一日，乙方应支付元违约金

8.2质量违约若工程质量未达到约定标准，乙方应返工直至合格，并承担相关费用

8.3安全违约若发生安全责任事故，乙方应承担全部责任第九条争议解决

9.1双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成时，向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议

10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，经双方签字盖章后生效（以下为签署部分）甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附件工程质量标准施工图纸第4页共5页其他相关文件以上为规范的合同范文，内容涵盖工程概况、双方权责、合同价款、工期管理、质量要求、安全施工、变更解除、违约责任及争议解决等条款，符合现行法律法规要求，供参考使用第5页共5页。