2025城市照明工程施工承包合同范本

2025城市照明工程施工承包合同范本本合同由以下双方于年月日在（城市/地区）签订发包方（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包方（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就城市照明工程施工承包事项达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称城市照明工程

1.2工程地点（具体地址）

1.3承包范围包括但不限于（具体描述工程范围，如道路照明、景观照明、LED灯更换、电缆敷设等）

1.4工程内容（详细说明工程内容，包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装调试等）

1.5工程性质城市照明工程，属于公共基础设施建设项目第二条工期第1页共5页

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期天

2.4工期顺延情形因不可抗力、设计变更、甲方原因或政府原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定顺延时间

2.5逾期完工责任每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款的‰作为违约金第三条合同价款与支付

3.1合同总价款人民币元（大写）

3.2付款方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款；

（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的%作为尾款

3.3逾期支付责任每逾期一日，甲方应向乙方支付应付金额的‰作为违约金

3.4发票乙方应向甲方提供符合国家税务要求的正式发票第四条质量标准与验收

4.1工程质量标准第2页共5页

（1）符合国家及地方相关标准，如《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ89）、《LED户外照明装置》（GB/T31855）等；

（2）材料及设备应符合设计要求和相关质量认证标准；

（3）灯具、电缆等关键材料应提供质量检验报告或合格证书

4.2验收程序

（1）工程分阶段验收（具体时间或条件）；

（2）竣工验收甲乙双方共同参与，若验收不合格，乙方应在日内完成整改

4.3质量保修乙方承诺自工程竣工验收合格之日起提供年的质量保修服务，保修期内因施工质量问题导致的损坏由乙方免费修复第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

（1）提供施工场地及相关资料；

（2）审核乙方提交的设计方案、施工组织计划及竣工资料；

（3）按合同约定支付工程款；

（4）协调相关政府单位及周边关系

5.2乙方权利与义务

（1）按合同约定完成施工任务；

（2）确保施工安全，文明施工；

（3）保护施工现场及周边已有的设施；

（4）及时向甲方提供工程进度报告及相关资料第六条安全责任

6.1乙方应确保施工期间的安全，严格遵守国家及地方安全生产法律法规第3页共5页

6.2因乙方施工导致的人身伤亡或财产损失，由乙方承担全部责任，并赔偿造成的损失第七条材料与设备供应

7.1乙方提供的材料及设备应符合合同约定的质量标准，并提供相关质量证明文件

7.2甲方提供的材料及设备，乙方应妥善保管并合理使用，如有损坏或丢失，由乙方负责赔偿第八条保险

8.1乙方应为其施工人员及设备购买相应保险，费用自理

8.2保险范围应包括但不限于施工人员意外伤害、设备损坏等，具体保险金额以双方协商为准第九条合同的变更与解除

9.1经双方协商一致，可以书面形式对本合同进行变更或解除

9.2任何一方不得单方面变更或解除合同，否则应承担相应的法律责任第十条违约责任

10.1任何一方未履行或未完全履行合同义务，均构成违约，应承担相应的违约责任

10.2因乙方原因导致工期延误或质量不达标，甲方有权要求乙方赔偿损失，包括但不限于工期延误违约金、返工费用等

10.3因甲方原因导致工程停工或付款延迟，乙方有权要求甲方赔偿损失，包括但不限于停工期间的窝工费用等第十一条争议解决

11.1因本合同引起的或与本合同相关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向人民法院提起诉讼第4页共5页第十二条其他约定

12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

12.2本合同自双方签字盖章之日起生效

12.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日注本合同范本为通用版本，具体条款可根据实际工程需求调整第5页共5页。