2025建筑工程总承包合同范本

2025建筑工程总承包合同范本合同编号签订地点本合同由下列双方于年月日签订发包方（甲方）名称地址法定代表人联系方式承包方（乙方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方依法取得建设工程项目的发包资格，并拟将工程项目的施工任务发包给乙方；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承接该工程项目的施工任务双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，就工程总承包事项协商一致，订立本合同第一条合同概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容第1页共5页

1.4承包范围

1.5工程规模

1.6工程质量标准

1.7工期要求

1.8合同价款（大写）第二条工程承包范围

2.1乙方根据本合同约定，承担工程项目的施工总承包任务，具体内容包括但不限于

2.2乙方负责提供本工程所需的材料、设备，以及完成施工所需的技术支持和管理服务

2.3乙方应按照国家现行规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准第三条工期和进度

3.1工期本工程工期为天，自年月日开工，至年月日竣工

3.2乙方应按合同约定的工期组织施工，确保工程按期完成若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元

3.3工期顺延的情形因不可抗力、甲方原因或其他非乙方责任导致的工期延误，乙方有权申请工期顺延，并提供相关证明材料第四条工程质量

4.1工程质量标准本工程的质量标准为，具体以国家现行规范、标准及设计文件为准第2页共5页

4.2乙方应严格遵守施工规范和质量标准，确保工程达到约定的质量要求若因乙方施工原因导致工程质量不达标，乙方应承担返工或修复费用，并赔偿造成的损失

4.3乙方应建立健全质量管理制度，配备专职质量管理人员，并定期向甲方提交质量检查报告第五条合同价款与支付方式

5.1合同总价款元（大写），包含费用具体费用组成详见合同附件

5.2支付方式甲方分阶段向乙方支付工程款，具体进度款的支付时间为

5.3乙方应向甲方提供合规的发票，甲方在收到发票后日内支付相应款项第六条双方责任与义务

6.1甲方责任

6.

1.1负责办理本工程的立项、规划、施工许可等手续，并承担相关费用

6.

1.2按合同约定支付工程款，并及时提供施工所需的资料和条件

6.

1.3派遣代表监督乙方施工，及时解决施工中出现的问题

6.2乙方责任

6.

2.1按合同约定完成施工任务，确保工程质量、工期和安全

6.

2.2负责施工现场的管理，包括施工人员的组织、设备的维护、材料的堆放等

6.

2.3遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全，若发生安全事故，由乙方承担相应责任第3页共5页

6.3双方共同责任

6.

3.1保护施工现场环境，防止污染和破坏

6.

3.2遵守国家有关工程造价、招投标等法律法规，确保合同履行的合法性第七条工程签证与变更

7.1工程签证施工过程中，若甲方提出设计变更或增加工程量，双方应签订签证单，明确增减的工程量和价款

7.2签证单作为本合同的补充文件，与合同具有同等法律效力

7.3工程变更的处理双方协商确定变更内容后，乙方应按变更后的图纸或方案施工第八条工程验收与质量保修

8.1工程验收工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并配合甲方组织竣工验收验收标准为

8.2质量保修乙方承诺对本工程实行质量保修，保修范围为，保修期限为年保修期内，若出现质量问题，乙方应免费修复第九条违约责任

9.1甲方违约责任若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期金额的%向乙方支付违约金

9.2乙方违约责任若乙方未按合同约定完成施工任务，除承担返工或修复费用外，还应向甲方支付违约金元，并赔偿造成的损失

9.3若因乙方原因导致工程停工、窝工，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失第十条争议解决第4页共5页

10.1本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决协商不成的，可向人民法院提起诉讼

10.2争议解决期间，双方应继续履行合同，不得因争议影响工程进度第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，每份具有同等法律效力

11.3本合同自双方签字盖章之日起生效发包方（甲方）签字盖章日期承包方（乙方）签字盖章日期（注以上内容为合同范文，具体条款需根据实际情况填写和调整，确保符合相关法律法规和双方的实际需求）第5页共5页。