还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
2025建筑工程施工项目承包合同书本合同由以下双方于2025年月日在(城市/地区)签订发包人(以下简称“甲方”)名称地址法定代表人联系方式承包人(以下简称“乙方”)名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将建筑工程施工项目发包给乙方,乙方同意接受该工程的施工任务根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程内容(包括但不限于基础工程、主体工程、装饰工程等)
1.4工程规模(包括但不限于面积、结构、层数等)第1页共7页
1.5承包范围(详细描述承包范围,包括具体的工作内容和界限)第二条发包人(甲方)的责任和义务
2.1甲方应向乙方提供与本工程相关的所有设计文件、技术资料和施工图纸,并对其准确性、完整性负责
2.2甲方负责办理本工程所需的各项审批手续及许可证,包括但不限于施工许可证、环保审批等
2.3甲方应按合同约定支付工程款项,不得无故拖延或拒付
2.4甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查,并提出合理建议
2.5甲方应为乙方提供必要的施工条件,包括但不限于施工现场的平整、水电气供应、临时设施等第三条承包人(乙方)的责任和义务
3.1乙方应按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务,并确保工程符合国家和地方的相关法律法规及技术标准
3.2乙方应严格遵守施工现场的安全管理制度,确保施工过程中的安全,防止发生安全事故
3.3乙方应自行配备符合施工要求的机械设备、工具和劳保用品,并确保其安全性和有效性
3.4乙方应按时完成甲方要求的施工进度,并定期向甲方提交施工报告
3.5乙方应做好施工现场的环境保护工作,防止噪声、扬尘、废弃物等对周边环境造成污染第四条工期
4.1开工日期2025年月日第2页共7页
4.2竣工日期2025年月日
4.3总工期天
4.4工期顺延的情形
(1)不可抗力事件;
(2)甲方未能按时提供施工图纸或施工条件;
(3)工程设计变更导致的停工;
(4)其他非乙方原因导致的停工
4.5工期延误的责任
(1)若乙方因自身原因导致工期延误,甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失,并按合同约定支付违约金
(2)若非乙方原因导致工期延误,甲方应书面通知乙方顺延工期,并相应调整合同价款第五条工程质量
5.1工程质量标准(如国家或地方标准)
5.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸施工,确保工程的质量符合约定标准
5.3乙方应使用符合国家和地方标准的建筑材料和设备,材料和设备进场前需经甲方验收合格后方可使用
5.4如果乙方使用不合格的材料或设备,甲方有权要求乙方更换,并由乙方承担相关费用
5.5工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图纸等
5.6质量保修乙方承诺对本工程的(具体范围)提供质量保修服务,保修期限为年,自工程竣工验收之日起计算第3页共7页第六条合同价款与支付
6.1合同总价人民币元(大写)
6.2本合同价款包括但不限于施工费用、材料费用、机械设备费用、人工费用等,具体以合同附件中的清单为准
6.3工程款支付方式
(1)合同签订后,甲方支付合同总价的%作为预付款;
(2)工程进度达到%时,甲方支付合同总价的%;
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的%;
(4)质保期满后,甲方支付剩余的%
6.4任何一方不得擅自变更合同价款,若因设计变更或工程量增减导致合同价款调整,双方应另行签订补充协议
6.5甲方应按合同约定的时间支付工程款,逾期支付的,乙方有权要求甲方支付违约金第七条安全文明施工与环境保护
7.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规,确保施工过程中的安全
7.2乙方应制定完善的安全管理制度,配备专职安全员,定期进行安全检查和培训
7.3施工过程中如发生安全事故,乙方应立即采取有效措施,并及时向甲方报告,配合相关部门调查处理第4页共7页
7.4乙方应加强施工现场的文明施工管理,做到场地整洁、标识清晰、垃圾分类处理
7.5乙方应采取有效措施减少施工对周边环境的影响,特别是噪声、扬尘和废弃物排放第八条进度管理
8.1乙方应根据合同约定的工期制定详细的施工进度计划,并提交甲方备案
8.2甲方有权对乙方的施工进度进行监督,并提出改进建议
8.3若乙方的施工进度明显滞后,甲方有权要求乙方采取赶工措施,相关费用由乙方承担第九条材料与设备供应
9.1本工程所需的主要材料和设备由(甲方/乙方)供应,具体内容详见合同附件
9.2若由乙方供应材料,乙方应提供质量合格证明,并经甲方验收合格后方可使用
9.3若由甲方供应材料,甲方应按合同约定的时间、数量和规格提供,并承担相应的运输和保管费用
9.4材料和设备的保管责任第十条验收与保修
10.1工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告,并组织竣工验收
10.2验收标准
10.3若验收不合格,乙方应按甲方要求进行整改,并承担相关费用第5页共7页
10.4质量保修范围和期限乙方承诺对本工程的部分提供质量保修,保修期限为年,自工程竣工验收之日起计算第十一条合同价款的结算与支付
11.1工程竣工验收合格后,双方应根据合同约定和实际施工情况结算工程款
11.2结算方式双方应在个工作日内完成结算,并签署结算协议
11.3结算后的剩余工程款,甲方应按合同约定的时间支付第十二条违约责任
12.1甲方违约责任
(1)若甲方未能按合同约定支付工程款,应按日向乙方支付逾期金额的%作为违约金
(2)若甲方未能按合同约定提供施工条件或审批手续,导致工程停工,应赔偿乙方造成的损失
12.2乙方违约责任
(1)若乙方未能按合同约定的工期完成施工任务,应按日向甲方支付违约金元,并赔偿由此造成的损失
(2)若乙方施工质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方返工,相关费用由乙方承担,并赔偿由此造成的损失第十三条争议解决
13.1双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决
13.2协商不成的,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十四条补充条款第6页共7页
14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力
14.2本合同附件包括
14.3本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力第十五条合同的生效
15.1本合同自双方签字盖章之日起生效甲方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期2025年月日乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期2025年月日第7页共7页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0