2025签订水利水电工程合同协议

2025签订水利水电工程合同协议合同编号签订地点签订日期2025年月日发包人（以下简称甲方）地址法定代表人联系方式承包人（以下简称乙方）地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就水利水电工程的发包与承包事项达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（包括但不限于设计、施工、设备采购、安装调试等）

1.4工程规模（包括但不限于项目总投资、建设内容等）

1.5承包方式（包括但不限于总承包、分包等形式）第1页共5页第二条发包范围

2.1乙方负责完成甲方发包的水利水电工程的全部工作，包括但不限于以下内容

（1）工程设计；

（2）工程施工；

（3）设备采购与安装；

（4）其他相关工作

2.2乙方应严格按照甲方提供的设计文件和施工图纸进行施工，未经甲方书面同意，不得擅自修改设计或变更施工方案

2.3甲方保留对本工程发包范围的调整权利，具体范围以双方另行约定或补充协议为准第三条合同工期

3.1工期总日历天数天，自年月日开工，至年月日竣工

3.2工期顺延的情形

（1）因不可抗力导致工程无法正常施工；

（2）因甲方原因导致的停工；

（3）因政府行为或政策变化导致的停工；

（4）其他非乙方原因导致的停工

3.3工期延误的违约责任乙方每延误一天，应向甲方支付违约金人民币元第四条质量标准

4.1工程质量标准（包括但不限于国家标准、行业标准）第2页共5页

4.2乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工，确保工程达到设计要求和验收标准

4.3甲方有权对工程质量和施工过程进行监督检查，乙方应予以配合第五条合同价款与支付

5.1合同总价人民币元（大写）

5.2付款方式

（1）预付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；

（2）进度款按照工程进度支付，具体支付节点为时支付合同总价的%；

（3）竣工款工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；

（4）质保金质量保证金为合同总价的%，计人民币元，质保期满后无质量问题一次性付清

5.3付款时间甲方应在收到乙方提交的完整付款申请及有效发票后个工作日内完成支付第六条双方权利与义务第六条第一款发包人（甲方）的权利与义务

6.

1.1甲方有权对工程进行监督检查，对乙方的施工进度、质量进行评估，并提出整改意见

6.

1.2甲方负责提供施工场地及相关资料，并协助乙方办理施工所需的审批手续

6.

1.3甲方应按时支付合同约定的款项，不得无故拖延第3页共5页第六条第二款承包人（乙方）的权利与义务

6.

2.1乙方有权要求甲方按时支付合同款项，不得无故拖延

6.

2.2乙方应严格按照合同约定和国家相关法律法规进行施工，确保工程质量和施工安全

6.

2.3乙方应自行负责施工期间的安全管理，因乙方原因导致的安全事故由乙方承担全部责任第七条验收与保修

7.1工程验收

（1）分部工程验收；

（2）分项工程验收；

（3）竣工验收

7.2质量要求

（1）工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并配合甲方进行竣工验收

（2）验收标准以国家相关标准和设计文件为准

7.3质保期自工程竣工验收合格之日起年

7.4质保范围（包括但不限于工程本身的质量问题）

7.5在质保期内，若出现质量问题，乙方应无条件修复或更换，相关费用由乙方承担第八条违约责任

8.1因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元

8.2因乙方原因导致工程质量不达标的，甲方有权要求乙方返工，相关费用由乙方承担第4页共5页

8.3因甲方原因导致工程停工或延期付款的，甲方应承担相应违约责任，并赔偿乙方造成的实际损失第九条争议解决

9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼

9.2本合同履行过程中，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第十条合同份数与其他条款

10.1本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

10.2本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期2025年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期2025年月日第5页共5页。