2025陕西省建设工程施工合同精修版

2025陕西省建设工程施工合同-精修版陕西省建设工程施工合同合同编号签订地点签订日期发包方（以下简称“甲方”）住所地法定代表人联系方式承包方（以下简称“乙方”）住所地法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行工程的建设施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经友好协商，就工程施工相关事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程承包范围

1.5计划开工日期

1.6计划竣工日期第1页共5页

1.7工程质量标准第二条合同价款与支付

2.1合同总价款人民币元（大写）

2.2本合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等完成本工程所需的一切费用

2.3工程款支付方式

（1）开工前日内，甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款；

（2）按月支付工程进度款，甲方根据乙方实际完成的工程量，按照双方确认的工程进度款支付比例支付相应款项；

（3）工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付合同总价款的%；

（4）剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方

2.4乙方应在每个付款周期结束日内向甲方提交完整的工程进度报告及相关验收资料，经甲方审核确认后方可支付工程款第三条工期与进度

3.1总工期日历天

3.2开工日期

3.3竣工日期

3.4乙方应严格按照合同约定的工期组织施工，确保工程按时完成如乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元第2页共5页

3.5甲方原因导致的工期延误，经双方确认后可相应顺延工期，乙方不承担由此造成的损失

3.6工期顺延或提前的情况应在工程签证中明确记载，作为结算和工期考核的依据第四条工程质量与验收

4.1工程质量必须达到标准，并符合设计文件和施工图纸的要求

4.2乙方应严格遵守国家和地方的建筑规范、施工标准，使用符合国家质量要求的材料和设备

4.3工程隐蔽部分施工完成后，乙方应立即通知甲方进行验收，未经甲方验收合格不得进行下一个施工工序

4.4工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、验收申请等

4.5甲方应在收到竣工报告后日内组织验收，验收通过后向乙方出具竣工验收合格证明

4.6如验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内完成整改，并承担由此产生的费用和责任第五条安全施工与文明施工

5.1乙方应严格按照国家和地方的安全生产法律法规进行施工，确保施工现场安全，保护施工人员及他人的生命财产安全

5.2乙方应为施工现场的施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担施工过程中的一切安全事故责任

5.3施工期间，乙方应保持施工现场的整洁和有序，及时清理建筑垃圾，并采取有效措施减少施工对周边环境的影响第3页共5页

5.4甲方有权对乙方的施工安全和文明施工进行监督，如发现乙方违反相关规定，甲方有权要求乙方整改，乙方应积极配合第六条双方权利与义务

6.1甲方权利与义务

（1）负责提供施工场地、施工图纸及相关技术资料；

（2）按合同约定支付工程款；

（3）组织工程竣工验收，及时处理验收中发现的问题；

（4）有权对乙方的施工进度、质量、安全进行监督检查

6.2乙方权利与义务

（1）严格按照合同约定、施工图纸和相关规范进行施工，确保工程质量和工期；

（2）提供施工所需的人员、设备和材料，并承担相应费用；

（3）遵守甲方的施工现场管理制度，服从甲方的协调安排；

（4）负责施工期间的扬尘治理、噪音控制等环境保护工作第七条质保与维修

7.1工程质保期为年，自竣工验收合格之日起计算

7.2质保期内，如出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修，维修费用由乙方承担

7.3由于不可抗力或使用不当造成的质量问题，乙方不承担维修责任，但可提供有偿维修服务第八条违约责任

8.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或给对方造成损失的，应承担相应的违约责任第4页共5页

8.2乙方未能按约定工期完成工程的，每延误一日，应向甲方支付违约金人民币元，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失

8.3乙方提供的材料或施工质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工或更换材料，由此增加的费用由乙方承担第九条争议解决

9.1本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他约定

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同自双方签字盖章之日起生效

10.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）授权代表签字日期乙方（盖章）授权代表签字日期注请根据实际情况填写具体内容，确保合同条款符合法律法规及双方约定第5页共5页。