还剩4页未读，继续阅读
文本内容:
2025合同范本-建设工程施工合同建设工程施工合同合同协议书发包人（以下简称“甲方”）地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就建设工程施工事项达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程内容
1.4工程规模
1.5计划开工日期
1.6计划竣工日期
1.7质量标准第二条合同承包范围
2.1乙方承包的范围包括但不限于
2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及相关规范进行施工第1页共6页第三条双方一般义务
3.1甲方义务
3.
1.1甲方应按合同约定支付工程款，并及时提供施工所需的相关资料
3.
1.2甲方应协调施工现场的其他施工单位，确保乙方施工顺利进行
3.
1.3甲方应及时组织竣工验收，并按合同约定支付剩余工程款
3.2乙方义务
3.
2.1乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务
3.
2.2乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全
3.
2.3乙方应按合同约定的时间和方式向甲方提交施工资料第四条工期
4.1计划工期合同工期为天，自年月日开工，至年月日竣工
4.2工期顺延
4.
2.1由于甲方原因导致的停工，工期相应顺延
4.
2.2因不可抗力导致的停工，工期相应顺延，具体顺延时间双方另行协商第五条质量标准
5.1工程质量应符合国家及地方相关规范、标准及设计要求，具体要求详见附件
5.2乙方应按国家质量验收标准进行施工，确保工程达到合格标准第2页共6页第六条合同价款与支付
6.1合同总价人民币元（大写）
6.2工程款支付方式
6.
2.1开工前日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款
6.
2.2分阶段付款按工程进度支付，具体节点详见附件
6.
2.3竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%，剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清第七条工期延误
7.1乙方原因导致的工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元
7.2因甲方原因导致的工期延误，工期相应顺延，违约责任相应免除第八条质量责任
8.1工程质量未达到约定标准的，乙方应无条件返工直至合格，由此产生的费用由乙方承担
8.2质保期内，因施工质量问题导致的损坏，乙方应免费修复第九条安全施工
9.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全
9.2施工期间发生的安全事故，由乙方承担全部责任第十条材料与设备供应
10.1合同约定的材料及设备由乙方自行采购，但需符合国家相关质量标准第3页共6页
10.2甲方提供的材料及设备，乙方应妥善保管，未经甲方同意不得更换第十一条工程变更
11.1工程变更需由甲方书面通知乙方，乙方应按通知要求执行
11.2因工程变更产生的额外费用由甲乙双方协商确定第十二条竣工验收
12.1工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收
12.2验收合格后，双方签署《竣工验收报告》第十三条质量保修
13.1质保期为年，自竣工验收合格之日起计算
13.2质保期内，乙方应免费修复因施工质量问题导致的损坏第十四条合同价款与支付
14.1合同总价人民币元（大写）
14.2工程款支付方式按合同第六条执行第十五条工程停工
15.1任何一方不得擅自停工，因停工造成的损失由责任方承担
15.2因甲方原因停工，甲方应承担乙方停工期间的损失第十六条不可抗力
16.1不可抗力事件发生后，双方应及时协商解决
16.2因不可抗力导致的损失由各自承担，工期相应顺延第十七条保险
17.1乙方应为施工人员购买意外伤害保险第4页共6页
17.2保险费用由乙方承担第十八条合同解除
18.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同
18.2合同解除后的遗留问题由违约方承担第十九条违约责任
19.1乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，按合同总价的%支付违约金
19.2甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，按未支付部分的%支付违约金第二十条争议解决
20.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼第二十一条其他条款
21.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议
21.2本合同自双方签字盖章之日起生效
21.3本合同一式份，甲乙双方各执份甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第5页共6页（注本合同为范本，实际使用时应根据具体情况补充和完善，具体条款内容请以正式合同为准）第6页共6页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
