2025建筑工程合同

2025建筑工程合同第一条项目概况

1.1本合同项下工程名称为，工程地点为本工程由（发包人名称）发包，由（承包人名称）承包施工

1.2本工程的建设内容包括但不限于，具体详见附件《施工图纸》和《技术要求》

1.3本工程项目总投资为元（大写元整），其中工程承包范围内的合同价款为元（大写元整）第二条工程承包范围

2.1本工程承包范围包括但不限于的设计、采购、施工、调试及保修服务等

2.2承包人应按照发包人提供的施工图纸、技术要求及国家相关规范进行施工，确保工程符合设计要求和质量标准

2.3承包人应在施工过程中严格遵守国家法律法规及行业标准，确保工程安全、质量和进度第三条工期

3.1本工程开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为天

3.2承包人应根据工程进度计划合理安排施工，确保工程按期完工发包人应按合同约定及时支付工程款，协助承包人解决施工过程中遇到的问题第1页共5页

3.3因发包人原因导致的停工、窝工，承包人有权要求顺延工期并获得相应赔偿

3.4因不可抗力因素导致的工期延误，双方另行协商解决第四条工程质量标准

4.1本工程应符合国家及地方颁发的建筑工程质量标准和规范，具体内容详见附件《工程质量要求》

4.2承包人应严格控制施工质量，使用的建筑材料应符合国家相关标准，并提供相关质量证明文件

4.3工程竣工后，承包人应按国家规定组织竣工验收，并提供完整的竣工资料第五条合同价款与支付方式

5.1本合同总价为元（大写元整），其中包含费用

5.2工程款支付方式为（如银行转账、支票等），付款比例为%、%、%和%

5.3承包人应在每月日前向发包人提交工程进度报告及工程款支付申请，发包人应在收到申请后个工作日内完成审核并支付相应款项

5.4任何一方不得擅自变更合同价款，如需调整，应经双方协商一致并签订补充协议第六条双方权利与义务

6.1发包人的权利与义务

6.

1.1发包人有权监督施工过程，检查工程质量，提出整改意见

6.

1.2发包人应按时支付工程款项，提供施工场地及相关资料第2页共5页

6.

1.3发包人应协调处理施工过程中涉及的第三方关系，确保施工顺利进行

6.2承包人的权利与义务

6.

2.1承包人有权要求发包人按时支付工程款项，提供必要的施工条件

6.

2.2承包人应严格遵守国家法律法规，确保施工安全，防止事故发生

6.

2.3承包人应按时完成施工任务，并承担因施工不当导致的损失和责任第七条安全施工

7.1承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的人身安全和财产安全

7.2承包人应制定安全施工方案，并报发包人备案施工期间应配备专职安全员，定期检查施工现场，消除安全隐患

7.3因承包人的原因导致的安全事故，由承包人承担全部责任；因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担全部责任第八条工程验收

8.1工程竣工后，承包人应按照国家规定组织竣工验收，并提前日通知发包人

8.2验收标准为国家相关质量标准及合同约定的质量要求

8.3验收过程中若发现问题，承包人应限期整改，整改完成后重新申请验收

8.4工程验收合格后，双方签署《竣工验收报告》，并办理工程移交手续第九条质量保修第3页共5页

9.1本工程质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算

9.2保修期内，若因施工质量问题导致的损坏，承包人应免费修复因使用不当或其他原因导致的损坏，承包人可收取合理费用进行修复

9.3承包人应在接到发包人保修通知后小时内到达现场进行处理第十条违约责任

10.1承包人未按合同约定工期完成工程的，每逾期一天，应向发包人支付违约金元

10.2承包人未按质量标准完成工程的，发包人有权要求返工或赔偿损失

10.3发包人未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，应向承包人支付违约金元

10.4任何一方违反合同约定，导致合同无法履行的，违约方应赔偿对方遭受的全部损失第十一条合同的变更与解除

11.1任何一方需要变更合同条款，应与对方协商一致并签订书面补充协议

11.2因不可抗力导致合同无法履行的，任何一方可解除合同，双方互不承担违约责任，但应协商处理已施工部分的结算问题

11.3任何一方因自身原因需要解除合同的，应提前日以书面形式通知对方，并承担相应的违约责任第十二条争议解决第4页共5页

12.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决

12.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十三条合同份数及其他

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式份，双方各执份，具有同等法律效力

13.2本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力（以下为签署部分，无需填写）发包人（盖章）法定代表人或授权代表签字日期承包人（盖章）法定代表人或授权代表签字日期注本合同为示范文本，具体条款需根据实际情况协商确定，建议在签订前由专业律师审核第5页共5页。