2025装修合同协议书模板

2025装修合同协议书模板合同编号甲方（发包方）地址联系方式乙方（承包方）地址联系方式鉴于甲乙双方就（项目名称）装修工程事宜达成一致，为明确双方权利义务，保障工程顺利进行，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3建筑面积平方米

1.4装修范围（包括但不限于地面、墙面、天花板、门窗、厨房、卫生间、阳台等）

1.5工程内容（详细描述装修项目及要求）

1.6工程工期自年月日开工，至年月日竣工，总工期为天第二条工程质量和验收标准

2.1工程质量乙方应按照甲方认可的设计图纸、施工方案及国家相关装修工程质量标准进行施工，确保工程达到约定的质量要求第1页共4页

2.2材料要求乙方所提供装修材料的品牌、规格、质量应符合合同约定及甲方认可的标准，并提供相关质量证明文件

2.3验收标准工程竣工后，双方按照国家相关装修工程质量验收标准及本合同约定进行验收，验收合格后签署《工程验收合格单》第三条工程价款及支付方式

3.1合同总价款人民币元（大写元整）

3.2付款方式第一期付款合同签订后，甲方支付合同总价款的%，即人民币元（大写元整）第二期付款工程进度达到时，甲方支付合同总价款的%，即人民币元（大写元整）第三期付款工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的%，即人民币元（大写元整）余款质保金为合同总价款的%，即人民币元（大写元整），质保期满无质量问题后一次性无息退还

3.3支付时间甲方应按约定时间支付款项，逾期支付的，乙方有权停工，并要求甲方支付违约金第四条双方权利与义务

4.1甲方权利与义务第2页共4页有权监督乙方施工进度及质量，提出合理修改意见按时支付工程款，不得无故拖延负责协调施工现场的水、电、燃气等设施的使用

4.2乙方权利与义务严格按照合同约定进行施工，确保工程质量和工期保护施工现场的设施、设备及材料，防止损坏或损失按时完成工程，并协助甲方进行验收第五条工期延误责任

5.1因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元

5.2因甲方原因导致工期延误的，乙方有权顺延工期，并要求甲方补偿因停工、窝工所造成的损失第六条材料和设备

6.1乙方提供的材料和设备应有合格证明，并经甲方验收确认

6.2甲方提供的材料和设备，应按时送达施工现场，并经乙方验收确认

6.3材料更换如需更换材料，双方应协商一致，并签订补充协议，明确更换后的价格、质量及验收标准第七条合同的变更与解除

7.1双方协商一致，可以书面形式对本合同进行变更或解除

7.2如因一方违约导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失第八条违约责任

8.1乙方未按合同约定完成工程的，甲方有权要求乙方赔偿损失，并解除合同第3页共4页

8.2甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权停工，并要求甲方支付违约金

8.3任何一方因违约给对方造成损失的，应赔偿实际损失第九条争议解决

9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决

9.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同一式份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效甲方（签字盖章）签订日期年月日乙方（签字盖章）签订日期年月日第4页共4页。