2025国际工程承包合同（中文版） 工程承包合同

2025国际工程承包合同（中文版）工程承包合同工程承包合同合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日在平等、自愿的基础上，根据相关法律法规的规定，经友好协商达成如下协议第一条合同概述发包方（以下简称“甲方”）承包方（以下简称“乙方”）甲方委托乙方承包工程项目的施工任务，乙方同意接受甲方的委托，并按本合同约定完成施工任务为明确双方的权利义务关系，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方达成如下条款第二条合同双方信息发包方（甲方）名称地址法定代表人联系方式承包方（乙方）名称地址法定代表人第1页共5页联系方式第三条工程范围与要求工程名称工程地点工程规模承包范围乙方负责按照甲方提供的设计图纸、技术要求及相关规范进行施工，确保工程质量和工期符合合同约定具体施工内容详见附件《工程量清单》第四条合同金额与支付方式**合同总金额**人民币元（大写元整）支付方式合同签订后，甲方支付合同总金额的%作为预付款，即人民币元（大写元整）工程进度达到%时，甲方支付合同总金额的%，即人民币元（大写元整）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总金额的%，即人民币元（大写元整）质保金为合同总金额的%，即人民币元（大写元整），在工程竣工验收合格之日起年后无质量问题后一次性支付第五条工期与进度第2页共5页总工期天开工日期年月日竣工日期年月日乙方应按照合同约定的工期完成施工任务若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付违约金人民币元（大写元整），并承担由此给甲方造成的损失第六条质量要求与验收标准工程质量要求乙方承诺严格按照国家及地方相关施工规范、标准及设计要求进行施工，确保工程达到标准验收标准以国家及地方相关验收标准为准，工程竣工后由甲乙双方共同组织验收，验收合格后签署《竣工验收报告》质保期自工程竣工验收合格之日起，乙方提供年质保服务，期间出现质量问题，乙方应无条件修复第七条双方权利与义务甲方权利与义务甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和进度符合合同约定甲方应按合同约定支付工程款项，并提供施工所需的图纸、资料及其他支持甲方负责协调施工现场的其他相关单位，为乙方施工创造良好条件乙方权利与义务第3页共5页乙方应按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务，并保证施工安全乙方应自行负责施工期间的人工、材料、设备及安全防护等费用乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款项，并在甲方未按合同支付时，有权暂停施工直至甲方履行支付义务第八条违约责任若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，甲方应支付违约金人民币元（大写元整），并赔偿乙方造成的损失若乙方未按合同约定工期完成施工任务，每延误一天，乙方应支付违约金人民币元（大写元整），并赔偿甲方造成的损失若乙方施工质量未达到合同约定标准，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，且工期不得顺延若返工后仍无法达到标准，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失第九条不可抗力条款由于不可抗力事件（如战争、自然灾害、政府行为等）导致合同无法履行或延迟履行的，双方协商一致后可解除合同或变更合同条款受不可抗力影响的一方应在事件发生后日内书面通知另一方，并提供相关证明第十条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼第4页共5页诉讼费用和律师费用由败诉方承担第十一条合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效本合同在以下情形下终止a.双方协商一致解除合同；b.合同履行完毕；c.法律法规规定或法院判决终止第十二条其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力本合同附件与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第5页共5页。