202503 建设工程施工合同

2025整理-03建设工程施工合同工程概况本合同涉及的工程为工程（以下简称“本工程”），工程地点位于，工程范围包括，工程规模为本工程的建设内容详见施工图纸和工程量清单（以下统称“施工文件”）发包人与承包人发包人（以下简称“甲方”）地址法定代表人承包人（以下简称“乙方”）地址法定代表人工期要求本工程的工期为天，自合同签订之日起计算，具体开工日期以甲方书面通知为准乙方应严格按照合同规定的工期完成施工任务若因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任工程质量标准本工程的施工质量应当符合国家和地方有关建设工程质量标准的规定，并符合施工图纸和施工文件的要求乙方应确保施工过程中的每一个环节均符合相关标准，并在施工过程中接受甲方或其委托的质量监督机构的监督检查合同价款与支付方式第1页共4页本合同的合同总金额为人民币元（大写元整），包含施工过程中所需的所有费用合同价款的支付方式如下工程预付款合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的%作为预付款工程进度款乙方按月向甲方提交工程进度报告，甲方应在收到报告后日内支付相应进度款工程尾款工程竣工验收合格后，甲方应在日内支付剩余合同价款双方权利与义务甲方的权利与义务甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款甲方应提供施工场地，并协调处理施工过程中可能涉及的外部关系甲方应审核并确认施工图纸和工程量清单，确保其准确性和完整性甲方有权对施工过程进行监督检查，并提出整改意见乙方的权利与义务乙方应严格按照施工图纸和施工文件进行施工，确保工程质量和工期乙方应提供施工过程中所需的所有材料和设备，并确保其符合相关质量标准乙方应负责施工过程中的安全管理工作，确保施工人员的安全乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款工程验收第2页共4页工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并通知甲方组织验收验收过程中，甲方应根据施工图纸和施工文件，对工程质量和使用功能进行全面检查若验收不合格，乙方应按甲方的要求进行整改，整改费用由乙方承担工程结算工程竣工验收合格后，乙方应在日内向甲方提交结算文件甲方应在收到结算文件后日内完成审核，并向乙方支付剩余工程款若甲方对结算文件有异议，应以书面形式通知乙方，并说明具体原因双方应协商解决争议部分违约责任若乙方未能按合同约定的工期完成施工任务，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总金额%的违约金若乙方施工质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方进行返工，相关费用由乙方承担若甲方未能按合同约定支付工程款，每逾期一日，甲方应向乙方支付合同总金额%的违约金争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决若协商不成，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第3页共4页其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力本合同自双方签字或盖章之日起生效本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第4页共4页。