2025FlDlC建筑工程合同与管控

2025FlDlC建筑工程合同与管控第一条合同双方及工程概况本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式工程概况工程名称工程地点工程内容工程规模第二条工程承包范围乙方负责按照本合同约定完成下列工作工程的设计、施工、竣工验收及保修；提供符合要求的材料、设备及施工工具；确保工程质量和安全施工；按时完成工程，并通过相关主管部门的验收第1页共5页第三条工期及进度控制工期开工日期年月日竣工日期年月日总工期天进度控制乙方应根据甲方的进度要求制定详细的施工计划，并定期向甲方提交施工进度报告如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并支付违约金第四条工程质量及验收质量标准工程质量应符合国家及地方相关建筑规范、标准和要求，且达到合同约定的验收标准验收程序工程竣工后，乙方应提前个工作日通知甲方进行初步验收初步验收合格后，双方共同组织正式验收验收合格后，双方签署《工程竣工验收证书》质量保修工程质量保修期为年，自工程正式验收合格之日起计算在保修期内，乙方应免费修复因施工原因导致的质量问题第五条合同价款及支付方式合同总价第2页共5页本合同总价为人民币元（大写元整）支付方式a.合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；b.工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%；c.工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；d.质量保修期满后，甲方支付剩余的%第六条材料设备供应材料设备的采购乙方应根据设计要求和合同约定，采购符合国家及地方标准的材料和设备，并提供相关质量证明文件材料设备的验收甲方有权对乙方提供的材料和设备进行验收，如发现不符合要求，甲方有权要求乙方更换或退换，并由乙方承担相关费用第七条双方权利与义务甲方权利与义务按时支付合同款项；提供工程施工所需的用水、用电及其他必要条件；参与工程的监督与管理，提出合理意见和建议乙方权利与义务按照合同约定完成工程，并确保质量、安全及工期；遵守国家及地方的法律法规，办理相关手续；第3页共5页保护甲方的合法权益，不得将工程转包或分包给无资质的单位或个人第八条变更与签证工程变更如需对工程内容、设计或施工方案进行变更，双方应协商一致，并签订书面补充协议变更所增加或减少的费用由双方另行结算现场签证施工过程中，如因甲方原因导致工程停工或窝工，甲方应给予乙方合理的补偿第九条违约责任甲方违约责任如甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，按未支付金额的%向乙方支付违约金乙方违约责任如乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求，甲方有权要求乙方整改，并由乙方承担相关费用如因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，按合同总价的%向甲方支付违约金第十条不可抗力如因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方可协商延长工期或解除合同，双方均不承担违约责任第十一条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条合同的生效与终止第4页共5页本合同自双方签字盖章之日起生效本合同在双方完成所有约定的义务后自动终止第十三条其他条款本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第5页共5页。