2025《FIDIC》施工合同条件在工程项目合同管理中的运用

2025《FIDIC》施工合同条件在工程项目合同管理中的运用鉴于发包方（以下简称“甲方”）与承包方（以下简称“乙方”）就工程项目达成合作意向，并希望通过规范的合同管理确保工程顺利实施，双方依据2025年《国际咨询工程师联合会施工合同条件》（以下简称“本合同条件”）及相关法律法规，签订本合同第一条合同双方及工程概况

1.1本合同由下列双方签订发包方（甲方）承包方（乙方）

1.2工程名称

1.3工程地点

1.4合同编号

1.5工程范围本合同涵盖工程的施工、材料供应及相关服务第二条合同双方的职责和义务

2.1甲方职责负责提供工程设计文件和相关资料及时办理工程审批和开工许可按约定支付合同款项

2.2乙方职责按照合同要求完成工程施工采购符合标准的材料和设备就施工过程中的变更提交书面申请第三条工期与进度管理第1页共5页

3.1合同工期本工程合同工期为自年月日起至年月日止

3.2工期延误处理若因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求赔偿损失若因不可抗力或甲方原因导致延误，工期相应顺延第四条工程质量要求

4.1质量标准本工程应符合国家及地方相关标准

4.2材料与工艺乙方需确保所用材料符合合同要求，施工工艺达到规定标准

4.3质量检查甲方有权对工程进行监督检查，发现问题及时通知乙方整改第五条工程价款及支付方式

5.1合同价款本工程合同总价为人民币元

5.2付款方式预付款合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款进度款按季度支付，每次支付已完成工程量的80%结算款工程竣工验收合格后支付至合同总价的95%质保金余下5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性支付第六条合同的变更与调整

6.1变更程序乙方需提交书面变更申请，经甲方确认后实施变更内容需经双方协商确定，并签署补充协议第2页共5页

6.2工作量增减增加工作量按额外价值计算减少工作量调整合同价款和工期第七条争议解决机制

7.1协商解决若出现争议，双方应通过友好协商解决

7.2调解协商不成，可提交至相关机构调解

7.3仲裁建议优先采用仲裁方式解决争议，仲裁地点为

7.4诉讼仲裁不成，任何一方可向工程所在地法院提起诉讼第八条合同的终止与保修

8.1终止条件双方协商一致可终止合同违约导致合同终止，违约方需承担相应责任

8.2缺陷责任期缺陷责任期为年，自工程竣工验收合格之日起算质保期内出现质量问题，乙方需及时修复第九条保险和担保

9.1工程保险乙方需对工程及第三者购买保险，保险金额不低于合同总价的%第十条不可抗力条款第3页共5页

10.1不可抗力范围包括战争、自然灾害等不可预见事件

10.2通知义务不可抗力发生后，双方应立即通知对方双方需在14天内提供相关证明材料第十一条其他条款

11.1补充协议未尽事宜可通过补充协议明确

11.2合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字盖章后生效

11.3见证单位本合同签订过程由见证，具有法律效力

11.4未尽事宜若本合同未尽事宜，双方可协商达成补充协议甲方（盖章）名称地址法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）名称地址法定代表人或授权代表签字日期见证单位（盖章）名称签署日期说明第4页共5页本合同范本基于2025年FIDIC条款编写，实际使用时需根据具体项目情况补充和调整，建议在签订前咨询专业法律人士确保合规性第5页共5页。