还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
2025【各类企业合同协议范本】【各类企业合同协议范本】建筑工程项目施工合同建筑工程项目施工合同合同编号签订地点签订日期发包人(甲方)名称地址法定代表人联系方式统一社会信用代码承包人(乙方)名称地址法定代表人联系方式统一社会信用代码鉴于甲方(发包人)欲将建筑工程项目(以下简称“本工程”)发包给乙方(承包人),乙方同意承包本工程,双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,遵循平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称第1页共7页
1.2工程地点
1.3工程内容(详细描述工程内容,包括但不限于建筑规模、结构类型、施工范围等)
1.4承包范围(明确乙方承包的具体范围,包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等)
1.5工程质量要求(明确工程质量标准,如符合国家或地方相关规范、标准,达到优良工程标准等)
1.6工期要求(明确工程开工日期、竣工日期及总工期)第二条发包人(甲方)的责任与义务
2.1甲方负责提供本工程的施工场地,并确保施工场地具备开工条件
2.2甲方负责办理本工程施工所需的立项、规划、施工许可等相关手续,并支付相关费用
2.3甲方按合同约定支付工程款,确保乙方施工的连续性
2.4甲方有权对乙方的施工过程进行监督,提出整改意见,并有权对乙方的违约行为采取相应措施第三条承包人(乙方)的责任与义务
3.1乙方应按照合同约定的承包范围、工期、质量要求完成施工任务,并确保工程符合国家相关法律法规及技术规范
3.2乙方负责组织施工队伍,配备必要的管理人员和技术人员,确保施工安全、质量和进度
3.3乙方应按照国家有关规定,为施工现场的施工人员办理相关保险,并购买工程保险(如有需要)第2页共7页
3.4乙方应遵守国家及地方的安全生产、环境保护等相关法律法规,确保施工过程安全、文明
3.5乙方应按时提交工程竣工报告,并配合甲方进行竣工验收第四条工期
4.1工期本工程总工期为天,自年月日开工,至年月日竣工
4.2乙方应按合同约定的工期组织施工,不得无故拖延如因乙方原因导致工期延误,甲方有权要求乙方承担相应违约责任
4.3工期顺延如因不可抗力、设计变更、材料供应延迟、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误,乙方应及时书面通知甲方,经甲方确认后工期相应顺延第五条工程质量
5.1工程质量标准本工程质量标准为(如国家标准、地方标准、行业标准等),并达到(如优良工程标准)
5.2材料与设备乙方使用的材料和设备应符合合同约定的质量标准和相关法律法规要求,并提供相应的质量证明文件
5.3质量检验乙方应按国家规定进行质量检验,并配合甲方或其委托的监理单位进行质量检查
5.4质量保修乙方应按照《建设工程质量管理条例》及相关规定,承担质量保修责任第六条安全施工
6.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规,制定安全施工方案,并对施工现场的安全负责第3页共7页
6.2乙方应为施工现场的施工人员提供必要的安全防护措施,并做好安全教育和培训
6.3如发生安全生产事故,乙方应立即采取应急措施,并及时向甲方报告,配合相关部门调查处理
6.4乙方应按国家规定为施工人员缴纳工伤保险,并承担相应责任第七条价款与支付
7.1工程价款本工程合同总价为人民币元(大写),具体组成详见合同附件
7.2付款方式工程款支付分为期(如预付款、进度款、竣工款、质保金等),具体支付时间、比例及条件如下第一期,支付金额为人民币元;第二期,支付金额为人民币元;第三期,支付金额为人民币元
7.3甲方应按合同约定支付工程款,不得无故拖延支付
7.4乙方应按国家规定开具合法的工程发票第八条双方权利与义务
8.1甲方的权利监督乙方施工进度、质量及安全;对乙方的违约行为提出整改要求或采取相应措施;按合同约定支付工程款;验收并接收工程第4页共7页
8.2乙方的权利按合同约定获得工程款;在施工过程中,如遇到设计变更或施工条件变化,有权要求甲方确认并调整工期或费用;享有合法的施工自主权,但不得违反合同约定及法律法规第九条验收
9.1中间验收乙方应按合同约定的时间节点向甲方提交中间验收申请,甲方应在收到申请后日内组织验收,验收通过后签署中间验收合格文件
9.2竣工验收乙方应按合同约定提交竣工报告,甲方应在收到竣工报告后日内组织竣工验收,验收通过后签署竣工验收合格文件
9.3验收标准以合同约定的质量标准、技术规范及法律法规为依据第十条违约责任
10.1若甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一日,按逾期金额的%支付违约金
10.2若乙方未按合同约定工期完成施工任务,每逾期一日,按合同总价的%支付违约金
10.3若乙方施工质量不符合合同约定标准,甲方有权要求乙方返工,直至达到质量要求,由此产生的费用由乙方承担
10.4如因乙方原因导致工程验收不合格,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方遭受的损失第十一条争议解决第5页共7页
11.1双方在履行合同过程中如发生争议,应友好协商解决协商不成的,任何一方均可向(如合同签订地)有管辖权的人民法院提起诉讼
11.2本条款关于争议解决的约定,不影响双方在合同其他条款中约定的其他权利和义务第十二条合同的生效、变更与解除
12.1本合同自双方签字盖章之日起生效
12.2合同的变更或解除应经双方协商一致,并签署书面协议
12.3如因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商变更或解除合同,并妥善处理后续事宜第十三条其他条款
13.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力
13.2本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力
13.3本合同附件包括(如工程量清单、施工图纸、技术要求等),与本合同具有同等法律效力
13.4合同履行过程中,双方应严格遵守国家法律法规,如有违反,责任自负甲方(发包人)名称地址法定代表人联系方式签署日期第6页共7页盖章乙方(承包人)名称地址法定代表人联系方式签署日期盖章第7页共7页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0