2025一级建造师机电专业 合同管理与风险控制全考点

2025一级建造师机电专业合同管理与风险控制全考点合同编号合同管理与风险控制全考点合同合同编号签订地点签订日期发包方（以下简称“甲方”）名称地址联系方式法定代表人承包方（以下简称“乙方”）名称地址联系方式法定代表人根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就机电工程项目的施工承包事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模（包含但不限于工程量、技术要求等）第1页共5页第二条合同范围

2.1乙方负责承接甲方委托的机电工程项目，具体内容详见《工程量清单》

2.2乙方应按照《建设工程施工合同示范文本》及相关法律法规的要求履行合同义务

2.3合同范围包括但不限于施工准备、材料设备供应、施工过程管理、竣工验收及保修等第三条合同工期

3.1合同工期为天，自年月日开工，至年月日竣工

3.2工期顺延的情形包括但不限于不可抗力、设计变更、材料设备供应delay、隐蔽工程验收影响等第四条合同价款与支付

4.1合同价款为人民币元（大写）

4.2工程款支付方式

（1）开工前支付合同总价的%作为预付款；

（2）按月支付工程进度款，比例为已完工程量的%；

（3）竣工验收合格后支付至合同总价的%；

（4）质保金为合同总价的%，质保期满后无质量问题一次性支付第五条材料设备与施工质量

5.1工程所需的材料、设备由乙方负责采购，需符合国家及行业标准，并提供相关合格证明第2页共5页

5.2施工质量应达到国家、地方及相关行业规范要求，乙方应严格履行质量责任，确保工程合格

5.3质量检查与验收

（1）隐蔽工程需经甲方或监理单位确认后方可覆盖；

（2）竣工验收需符合《建设工程竣工验收备案管理暂行办法》的相关规定第六条双方权利与义务

6.1甲方权利与义务

（1）负责提供施工场地及必要条件；

（2）按合同约定支付工程款；

（3）及时签证确认工程量及变更内容

6.2乙方权利与义务

（1）严格按照合同约定工期、质量完成施工任务；

（2）负责施工期间的安全管理，确保施工安全；

（3）配合甲方或监理单位进行检查、验收工作第七条合同变更与签证

7.1工程变更需经双方协商一致，并签署书面变更协议

7.2变更内容影响工期或价款的，应按合同约定调整工期和支付相应费用

7.3变更签证需在变更发生后日内完成签署，逾期视为双方无异议第八条竣工验收与保修

8.1工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收

8.2验收合格后，双方签署《竣工验收报告》第3页共5页

8.3质保期为年，自竣工验收合格之日起计算质保期内出现质量问题，乙方应无条件修复第九条违约责任

9.1乙方未按工期完成施工的，每延误一日，需向甲方支付违约金人民币元

9.2工程质量未达到约定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担

9.3甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，需向乙方支付违约金人民币元第十条争议解决

10.1因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，签字盖章后生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附工程量清单第4页共5页设计变更与签证记录质量标准与验收规范其他相关附件提示本合同范例依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规拟定，旨在为合同管理与风险控制提供参考具体条款需根据实际情况调整，建议在签订前咨询专业律师或法律顾问第5页共5页。