2025上海市建设工程施工合同专用条款（工程量清单计价）

2025上海市建设工程施工合同专用条款（工程量清单计价）工程概况本工程名称为，位于，工程内容包括（详细描述工程范围）工程规模为，合同工期为日历天，质量标准为工程投资额为元，合同价款采用工程量清单计价方式确定第一条合同工期

1.1合同工期为日历天，自年月日开工，至年月日竣工发包人应在开工前完成施工现场的准备工作，并提供必要的施工条件

1.2承包人应当按照合同工期组织施工，确保工程按时完成如遇不可抗力或其他非承包人原因导致的工期延误，承包人有权申请工期顺延，但需在事件发生后日内向发包人提交书面报告，并提供相关证明材料

1.3发包人不得要求承包人压缩合同工期，否则由此产生的费用增加或质量问题，责任由发包人承担第二条质量标准

2.1工程质量标准为（如国家标准、行业标准或其他约定标准）承包人应当严格按照设计文件、施工图纸和相关规范进行施工，确保工程质量达到约定标准

2.2发包人应当在施工前向承包人提供完整的施工图纸和技术资料，并对图纸的准确性负责如图纸出现问题，发包人应当及时解决，并承担由此造成的损失第1页共5页

2.3工程竣工后，发包人应当按照约定的时间组织竣工验收，验收合格后双方签署竣工验收报告第三条合同价款与支付

3.1合同价款采用工程量清单计价方式确定，合同总价为元（大写）工程量清单由发包人提供，承包人根据清单内容进行报价，并确保报价的合理性和完整性

3.2工程量清单中的单价应当符合国家或地方的相关规定，并经发包人审核确认施工过程中，如遇设计变更或工程量增减，双方应当按照约定的计价方式调整合同价款

3.3进度款支付方式为（如按月支付、按节点支付或其他方式）发包人应当在收到承包人提交的进度款申请后日内完成审核并支付相应款项

3.4工程竣工验收合格后，双方应当按照约定的时间进行最终结算，并签署结算协议第四条双方权利与义务

4.1发包人权利与义务

4.

1.1发包人应当按照合同约定提供施工场地、施工条件和技术资料，并承担相应的费用

4.

1.2发包人应当及时支付合同价款，不得无故拖延或拒绝支付

4.

1.3发包人应当协助承包人办理相关手续，并提供必要的支持

4.2承包人权利与义务

4.

2.1承包人应当严格按照合同约定进行施工，确保工程质量和工期第2页共5页

4.

2.2承包人应当遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全，并承担相应的责任

4.

2.3承包人应当及时向发包人提交相关资料和报告，并配合发包人进行竣工验收和结算第五条工程量计量与计价

5.1工程量计量应当遵循合同约定的计量规则，并由双方共同确认如对计量结果有异议，双方应当协商解决

5.2工程量清单中的单价应当作为结算依据，施工过程中如发生设计变更或工程量增减，双方应当按照约定的计价方式调整合同价款

5.3变更签证应当在施工过程中及时办理，双方应当在签证单上签字确认，作为结算依据第六条工程进度款支付

6.1进度款支付应当按照合同约定的时间节点进行，发包人应当按时支付相应款项

6.2承包人应当在每月日前向发包人提交当月已完成工程量的报告，并附相关资料发包人应当在收到报告后日内完成审核并支付进度款

6.3如发包人未能按时支付进度款，承包人有权暂停施工，并要求发包人承担相应的违约责任第七条竣工验收与保修

7.1工程竣工后，承包人应当向发包人提交竣工报告，并按照约定的时间组织竣工验收

7.2竣工验收应当由双方共同进行，并签署验收报告如验收不合格，承包人应当按照发包人的要求进行整改，并承担相应的费用第3页共5页

7.3工程保修期为年，保修范围包括（详细描述保修范围）在保修期内，如出现质量问题，承包人应当及时进行维修，并承担相应的费用第八条违约责任

8.1发包人违约责任

8.

1.1发包人未能按时支付合同价款的，应当按照每日‰的比例向承包人支付违约金

8.

1.2发包人未能按时提供施工条件或技术资料的，应当承担造成的工期延误和经济损失

8.2承包人违约责任

8.

2.1承包人未能按时完成施工任务的，应当承担造成的经济损失，并按照每日‰的比例向发包人支付违约金

8.

2.2承包人未能保证工程质量的，应当承担返工费用，并赔偿造成的损失第九条争议解决

9.1因履行本合同发生的争议，双方应当通过友好协商解决协商不成的，任何一方可以向（约定的仲裁机构或人民法院）提起仲裁或诉讼

9.2仲裁或诉讼期间，双方应当继续履行合同，不得因争议影响工程进度第十条合同生效与终止

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期结束并结算完毕后终止

10.2合同履行过程中，如需变更或解除，双方应当协商一致，并签订书面补充协议第4页共5页第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可以签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力（以下为签署部分，略）发包人（盖章）名称地址法定代表人签署日期承包人（盖章）名称地址法定代表人签署日期第5页共5页。