工程合同模板锦集6篇

工程合同模板锦集6篇工程合同篇1—大学（甲方）立合同单位—建筑公司（乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的、规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议

一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教学大楼一座

二、全部建筑预算为人民币一万元甲方在本合同生效后的一个月内，付给乙方全部预算的_%,其余部分在验收后三个月内一次付清

三、建筑原料采购由乙方负责，甲方负责材料质量监督

四、从合同签订之日起乙方保证一年时间内完成全部施工任务并交付使用如到期未能完成施工任务，每月按建筑预算的_%实施赔偿

五、合同一式两份，双方各执一份作为检查督促的依据

六、合同自签订之日起生效—大学基建处（甲方）（盖章）—建筑公司（乙方）（盖章）_年_月一日工程合同篇2

六、乙方责任和义务

1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔

2、乙方负责钻孔质量，严格按照六大指标执行

七、工程验收及付款方式

1、工程验收单孔完工后，由甲方进行验收，验收合格后，以实际进尺计算工程费

2、付款方式用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的费用元，乙方来回往返车费由甲方承担（元）o全部工程结束后，甲方扣除乙方进场费用，一周内结算清

3、甲方支付给乙方工程费用（单孔结算），不得超过一周

八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突发情况下，甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用

九、其它本协议未及事宜，由甲乙双方协商解决

十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，本合同由双方代表签字之日起生效甲方（签字）乙方（签字）年月日年月日工程合同篇5甲方（发包人）—法人执照号码法定代表人地址__________委托代理人身份证号__________联系电话__________乙方（承包人）营业执照号码法定代表人地址__________委托代理人身份证号__________联系电话__________行业准入证号码—工程设计师身份证号__________施工负责人身份证号__________丙方社团登记证号码地址__________法定代表人联系电话__________委托代理人身份证号__________合同签订地址根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议第一条工程概况

1.1施工地点.

1.2工程装饰装修面积.

1.3工程户型（以房管局登记备案为准）.

1.4施工内容及做法（见附件1《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》）

1.5工程承包方式，经商定采取下列第种方式

（1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》）；

（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件4及附件5《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》）；

（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件5）

1.6工程期限开工日期年月日；竣工日期年月日

1.7工程款本合同工程造价为人民币元，金额大写—（见附件6《广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》）若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计第二条工程质量标准

1.11本工程质量执行国家标准gb50096-1999《住宅设计规范》、gb50327-20_《住宅装饰装修工程施工规范》、gb50210-20_《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准

1.2装修室内环境污染控制应严格执行gb50325-20_《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准

1.3其它约定标准（在“是”或“否”对应的“口”中打“或填写其它标准）

（1）gb/tl8883-20__《室内空气质量标准》□是□否执行;

（2）.第三条丙方的责任

3.1根据甲方的需要，负责组织不少于家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价，供甲方择优选择；若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满意时，丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽在甲方与设计施工单位接洽过程中，丙方可向甲方提供中立的免费咨询服务，以协助甲方挑选实用、符合甲方需求的设计和施工方案，并在可能的情况下，争取设计施工单位的免费设计甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案由甲方与设计单位签订《广东省室内装饰装修工程委托设计合同》，约定具体事宜

3.2根据甲方的需要，组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料，同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行免费验收,确保达到相关国家标准的要求甲方亦可自行选购材料，并选择丙方组织的检测实验室进行有偿验收材料验收单位为,具体可参见《广东省室内装饰装修工程材料委托验收合同》（合同编号）o

3.3根据甲方的需要，组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务由监理单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》，约定具体事宜工程监理单位为,具体可参见《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》（合同编号）o

3.4根据甲方的需要，在本工程竣工后，组织具备资质的检测实验室对室内环境质量进行有偿检测验收，以确保达到gb50325-20_《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及其它约定标准的要求丙方保证其所组织的检测实验室检测收费不高于市场平均价由环境检测验收单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》，约定具体事宜环境检测单位为,具体可参见《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》（合同编号）o

3.5对检测验收室内环境质量不合格的项目，丙方应督促乙方进行治理或返工，直至达标为止

3.6合理监控工程款，向甲方保证工程款的安全；在乙方顺利履行职责时，按约定及时向乙方出示同意拨款证明材料；工程款有结余时，及时同意甲方取走工程结余款在施工项目变更时，负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一意见并提供有效书面材料时，不得同意甲方提走剩余的.工程款（具体可参见

4.1款）

3.7负责与合同有关事项的组织协调工作当甲方委托丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或委托丙方组织工程验收时，丙方应及时履行职责，以不影响工期为准因丙方原因造成工程延期的，责任由丙方承担第四条甲方责任

1.11本合同签定后日内，甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户，并由甲方和丙方共同监管和发放每次提款需由甲丙双方出具书面认可，甲方或丙方无权单方面提取款项若甲方委托乙方购买材料，则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分，应一同缴存于以上特约帐户若变更施工，增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户;但若精简工程，除非另有约定，减少施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出，须等工程完工后再返还甲方本工程款项特约帐户为开户名开户行__________帐号__________

1.2开工前天，为乙方入场施工创造条件，并进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施若甲方自带设计方案，在现场交底前还应向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明文件份

1.3向乙方提供施工所需水、电等设备，并说明使用注意事项，水电费用由方承担负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用

1.4遵守物业管理的各项规章制度，并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系

1.5甲方不得有下列行为1随意改动房屋主体和承重结构2在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体3在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载4破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施5强令承包人违章作业施工的其它行为

4.6凡涉及

4.5款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房管部门批准

4.7施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作

4.8指派为甲方驻工地代表如有需要，负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认发包人置业有限公司承包人经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行

一、工程项目

1.1工程名称道路工程

1.2工程地点位于市区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

1.3承包范围总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）

1.4承包方式包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过

1.5合同价款合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）大写元

1.8质量标准合格

1.9工期工程总日历工期天具体开工日期以招标单位书面通知为准

二、技术标准及图纸

2.1图纸

2.1发包人提供

2.2技术标准

2.

2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、—市相关技术标准、规范；

2.

2.2质量评定执行相关质量检验评定标准所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告

三、双方权利和义务

3.1发包人的权利和义务甲方乙方为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下第一条工程概况

1.工程地址湖北—县—区

2.工程项目公司综合楼楼面厕所地面防水

3.施工内容甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的;

4.承包方式包工不包料、包工期、包质量、包安全第二条工程价格

1.屋面B每平米8元（含燃气）

2.厕所丙纶布每平米元第三条质量要求

1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决

2..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准施工后，楼顶整体平面平整，无鼓

3.

1.1发包人委派的业主代表姓名职务

3.

1.2监理单位及委派的工程师监理单位姓名职务职权对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作

3.

1.3发包人主要工作

3.

1.

3.1负责场地三通一平；

3.

1.

3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；

3.

1.

3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

3.

1.

3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；

3.

1.

3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

3.

1.

3.6按合同约定支付工程款

3.2承包人的权利和义务

3.

2.1项目经理姓名职务项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责

3.

2.2承包人主要工作

3.

2.

2.1本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备

3.

2.

2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容

3.

2.

2.3负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；

3.

2.

2.4负责本工程施工范围内的施工安全工作承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；

3.

2.

2.5做好现场设备、材料的照管工作做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；

3.

2.

2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；

3.

2.

2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作

3.

2.

2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通立协议单位甲方（以下简称）乙方__________

一、工程名称

二、工程地点

三、承包形式包工包料

四、工程内容

五、工程造价本工程合同预算价为元双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款元,在进行开工时再付工程预付款元待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补

六、双方责任

1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据

2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内

七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责

八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，lOOOkva及以上为（大写）元变压器油化试验费每台（大写）元设备运输采保费按行业规定以设备费的

1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取（编入决算书）

九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）

十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延

十一、争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决

（1）提交仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉

十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用

十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效甲方（签章）乙方（签章）法定代表人（签章）法定代表人（签章）委托代表委托代表开户银行开户银行帐号帐号电话电话签订时间年—月一日签订时间年—月—日协议签订地:协议签订地:工程合同篇6委托方（甲方）__________________________________承建方（乙方）经双方协商，订立合同如下:

一、服务内容

1.甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作

2.经双方协商，乙方的施工开始日期为年月日，交工日期为一年—月—日

3.网络工程项目明细甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的.机房网络设备安装及调试工作在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决

二、质量保证及保修甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机,路由器）乙方对其销售的产品提供—年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起年（硬件保修年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费

三、合同报价合同报价见附件“网络工程报价明细”

四、付款方式合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的—作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的？设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清

五、违约条款合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年在合同期内任何一方违反合约违约方须向被违约方赔偿违约金人民币—元本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由人民法院解决本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效甲方_________________甲方代表地址_________________由「编______________电话_________________开户行_______________帐号_________________年月—日乙方_________________乙方代表_____________地址_________________由P编_______________电话_________________开户行_______________帐号_________________年月日包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹第四条工程工期

1.工程时间自年一月一日开工，至年月日竣工

2.如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元第五条付款方式

1.工程完工后付工程款70%,甲方保留5%工程款作为工程维修押金，

2.工程保修期年，在工程交工后年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%（工程维修押金）拨付乙方第六条施工安全乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的不安全后果负全责

3.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担第七条合同生效本合同双方盖章、签字后生效.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力.甲方乙方年—月—日工程合同篇3（以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务

1.项目名称__________________

2.服务类别_________________

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义

三、下列文件均为本合同的组成部分

1.建设工程造价咨询合同标准条件；

2.建设工程造价咨询合同专用条件；

3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金

六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施，至年月日终结

七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份委托人（盖章）咨询人（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）委托代理人（签字）住所住所开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码电话电话传真传真电子信箱电子信箱年月日年月日第二部分建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义

1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人

2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人

3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人

4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的.范围实施咨询业务第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务

1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2.“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件第八条委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系咨询人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利

1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告

2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问

3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利委托人的权利第十二条委托人有下列权利

1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容

2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议

3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任咨询人的责任第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期第十四条咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）工程合同篇4甲方乙方经甲乙双方协商，由乙方承担探矿工程，为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议

一、工程项目单孔孔深＜200（如果超过200应由甲乙双方协议再定）

二、钻孔直径钻孔

①75,如果遇到特殊情况不得〈中60

三、单价（不含税）

四、总工程量

五、甲方责任和义务

1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收

2、甲方责任负责三通一平（电、水、路）场地平整及外部协调

3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力不够由甲方给予协调

4、甲方提供乙方人员住宿（伙食、日常生活等自理）

5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的、误工费（按实际标准计算），如当地百姓阻挠施工等，不可抗拒力除外。