2025中介装修合同范本内容

2025中介装修合同范本内容中介装修合同范本合同编号签订地点签订时间本合同由以下双方于年月日签订甲方（委托人）姓名/名称身份证号/统一社会信用代码地址联系方式乙方（施工方）姓名/名称身份证号/统一社会信用代码地址联系方式鉴于甲方向乙方委托进行装修工程，为明确双方的权利义务关系，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程面积第1页共5页

1.4工程结构

1.5装修风格及要求

1.6工程范围包括但不限于以下内容

1.7工程清单（详见附件一）

1.8工程预算（详见附件二）

1.9工程质量要求（详见附件三）第二条工期

2.1总工期天，自年月日起至年月日止

2.2工期顺延情况

（1）因甲方原因导致的停工或delays；

（2）因不可抗力因素导致的停工；

（3）其他非乙方原因导致的停工

2.3工期确认双方确认，工程进度将以书面形式记录，并由甲方签字确认

2.4工期延误责任若乙方未按约定工期完成施工，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额‰的违约金第三条工程质量标准

3.1施工标准（包括但不限于国家及地方相关施工规范和标准）

3.2材料标准（包括但不限于环保要求、材质认证等）第2页共5页

3.3安全标准（包括但不限于施工现场安全、用电安全等）

3.4验收标准（包括但不限于中间验收和竣工验收）第四条合同价款及支付方式

4.1合同总价元（大写）

4.2付款方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为定金；

（2）工程材料进场后，甲方支付合同总价的%；

（3）工程中期验收通过后，甲方支付合同总价的%；

（4）工程竣工验收通过后，甲方支付合同总价的%

4.3逾期付款责任若甲方未按约定时间支付款项，每逾期一日，甲方应向乙方支付未付金额的‰作为违约金

4.4索赔与补偿若因甲方原因导致乙方停工或窝工，甲方应赔偿乙方产生的合理损失第五条双方责任与义务

5.1甲方责任

（1）提供施工场地及相关条件；

（2）按约定支付合同款项；

（3）及时确认工程进度及验收；

（4）配合乙方完成施工工作

5.2乙方责任第3页共5页

（1）按合同约定完成装修工程；

（2）确保施工安全及质量；

（3）按约定时间完成工程；

（4）提供施工相关资料及验收报告第六条验收与保修

6.1中间验收双方约定在施工过程中进行次中间验收，具体节点为

6.2竣工验收

（1）验收标准；

（2）验收程序；

（3）验收通过后，双方签署《竣工验收报告》

6.3保修服务

（1）保修范围；

（2）保修期限；

（3）保修条件

6.4保修责任若因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应免费修复；若因甲方使用不当导致的损坏，甲方需支付相应的维修费用第七条违约责任

7.1若甲方未按约定支付款项，除承担逾期付款违约金外，还应赔偿乙方遭受的损失

7.2若乙方未按约定工期完成工程，除承担工期延误违约金外，还应赔偿甲方遭受的损失第4页共5页

7.3若乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工或整改，相关费用由乙方承担；若返工或整改后仍无法达到标准，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失

7.4若任何一方单方面解除合同，应提前日以书面形式通知另一方，并承担相应的违约责任第八条争议解决

8.1若因本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼

8.2本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力第九条合同的生效、变更与终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效

9.2合同的任何变更需经双方协商一致，并以书面形式确认

9.3合同终止的情形

（1）工程竣工验收完成并结算完毕；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同第十条其他条款

10.1本合同一式份，甲乙双方各执份

10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议

10.3本合同附件包括（附件名称）甲方（签字盖章）日期乙方（签字盖章）日期注以上内容为合同范本，具体条款请根据实际情况补充完善第5页共5页。