2025中西区综合体项目C、D栋主体工程施工合同执行

2025中西区综合体项目C、D栋主体工程施工合同执行本合同由以下双方于年月日在签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟建设2025中西区综合体项目C、D栋主体工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同第一条总则

1.1本合同为2025中西区综合体项目C、D栋主体工程施工合同，涵盖工程设计、施工、验收及保修等事项

1.2本合同一经签订，即对双方具有法律约束力，双方应严格遵守并履行合同义务第二条工程概况

2.1工程名称2025中西区综合体项目C、D栋主体工程第1页共6页

2.2工程地点市区路号

2.3工程规模总建筑面积为平方米，结构形式为，包括但不限于主体结构、二次结构、机电设备安装等

2.4工程内容详见《施工图纸》和《工程量清单》第三条工程承包范围

3.1乙方负责C、D栋主体工程的设计、施工及竣工验收工作，具体范围以《施工图纸》和《工程量清单》为准

3.2乙方负责提供施工所需的材料、设备、劳动力及技术，确保工程按期完成

3.3甲方负责提供施工场地、相关审批手续及必要的协助工作第四条合同工期

4.1开工日期年月日

4.2竣工日期年月日，总工期为日历天

4.3工期顺延情形遇不可抗力、甲方原因或设计变更导致的停工，工期相应顺延

4.4乙方应编制详细的施工进度计划，并定期向甲方提交进度报告第五条质量标准

5.1工程质量应符合国家及地方相关建筑规范和标准，详见《建筑施工质量验收规范》第2页共6页

5.2工程须通过甲方组织的竣工验收，并取得相关质量证明文件

5.3甲方对工程有特殊质量要求的，需提前书面通知乙方第六条合合同价款与支付

6.1合同总价人民币元（大写）

6.2付款方式工程进度款按月支付，竣工验收后支付剩余款项，质保金为合同总价的%，质保期满后无质量问题一次性支付

6.3乙方应提供合法有效的发票，甲方在收到发票后日内支付相应款项第七条双方责任与义务甲方责任与义务

7.1负责提供施工场地、施工图纸、设计文件及相关资料

7.2负责办理施工所需的审批手续及施工许可证

7.3按时支付工程款项，不得无故拖延或拒绝支付

7.4派遣现场代表，协调施工过程中的相关事宜乙方责任与义务

7.5按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务

7.6严格遵守国家及地方的建筑规范、安全规定，确保施工安全

7.7负责施工场地的管理及清理工作，避免对周边环境造成污染或破坏

7.8配合甲方进行工程验收，并提供相关技术资料第八条进度控制第3页共6页

8.1乙方应制定详细的施工进度计划，并经甲方审核确认后执行

8.2甲方有权对施工进度进行监督，乙方应配合调整施工计划

8.3因乙方原因导致工期延误的，甲方有权要求乙方承担违约责任第九条安全文明施工

9.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全

9.2乙方应为施工现场购买相关保险，包括但不限于施工人员意外伤害保险和第三者责任险

9.3施工期间，乙方应采取有效措施，减少对周边环境的影响，维护良好的社会形象第十条竣工验收

10.1工程竣工后，乙方应通知甲方组织验收，并提供完整的竣工资料

10.2验收合格后，双方签署《竣工验收报告》，工程正式移交

10.3若验收发现质量问题，乙方应立即修复并承担相关费用第十一章质量保修

11.1质量保修范围乙方施工的全部工程内容，详见《质量保修书》

11.2质保期限自工程竣工验收合格之日起，主体工程为年，防水工程为年

11.3质保期内，若发现质量问题，乙方应立即修复并承担费用第十二章违约责任第4页共6页

12.1任何一方未履行或未完全履行合同义务的，应承担相应的违约责任

12.2因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价的%作为违约金

12.3因甲方原因导致工程停工的，甲方应赔偿乙方造成的损失第十三章合同解除

13.1双方协商一致，可书面解除合同

13.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除或变更合同第十四章争议解决

14.1若因本合同发生争议，双方应通过友好协商解决

14.2协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十五章补充条款

15.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

15.2本合同附件包括施工图纸工程量清单质量保修书安全管理协议第十六章其他条款

16.1本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力

16.2本合同自双方签字盖章之日起生效第5页共6页

16.3本合同履行过程中，任何口头承诺或未书面确认的事项均不具有法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共6页。