2025乙级建筑工程公司施工合同范本

2025乙级建筑工程公司施工合同范本合同编号签订地点签订日期发包方（甲方）地址法定代表人联系电话承包方（乙方）地址法定代表人资质等级乙级资质证书编号联系电话鉴于甲方拟将工程（以下简称“本工程”）发包给乙方施工，乙方具备相应的资质和能力，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程结构类型

1.5发包范围乙方负责本工程的施工，具体内容详见附件《施工范围说明》第1页共5页第二条合工期限

2.1开工日期

2.2竣工日期

2.3总工期日历天因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确认工期调整第三条合同价款与支付

3.1合同总价款人民币元（大写）

3.2支付方式第一期工程款合同签订后日内，甲方支付合同总价款的%作为预付款第二期工程款主体结构完成后日内，甲方支付合同总价款的%第三期工程款工程竣工验收合格后日内，甲方支付合同总价款的%质量保证金合同总价款的%，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题一次性无息退还

3.3甲方应按约定时间支付工程款，逾期支付的，按日向乙方支付逾期金额的‰作为违约金第四条工程质量与验收

4.1质量标准本工程质量标准为，并符合相关施工规范和验收标准

4.2验收程序第2页共5页分部工程验收乙方完成每一分部工程后，应书面通知甲方验收，甲方应在接到通知后日内组织验收竣工验收乙方提出竣工验收申请后，甲方应在日内组织相关部门进行验收，并在验收后日内签署验收意见

4.3质量问题处理如施工过程中出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内进场整改，整改费用由乙方承担若因乙方原因导致的质量问题，甲方有权要求乙方返工，直至达到质量标准，由此造成的窝工损失由乙方承担第五条双方权利与义务甲方权利与义务

5.1负责办理本工程相关许可手续及施工所需的各项审批

5.2提供施工场地及施工条件，包括但不限于水、电、道路等

5.3按约定支付工程款，并配合乙方完成竣工验收及结算工作

5.4对乙方施工进度、质量进行监督，发现问题及时通知乙方整改乙方权利与义务

5.5按设计图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量和施工安全

5.6负责施工场地的管理，做好安全防护和文明施工，承担施工期间的安全责任

5.7按时完成施工任务，不得无故拖延工期

5.8接受甲方的监督和检查，及时整改发现的问题第六条设计变更与签证第3页共5页

6.1施工过程中，如需设计变更，甲方应以书面形式通知乙方，乙方应在收到通知后日内书面确认是否增加或减少工作量

6.2因设计变更导致的工程量增减，双方应协商确认相应的工程价款，并签订补充协议

6.3现场签证施工过程中如发生现场签证，双方应在签证单上签字确认，作为结算依据第七条违约责任

7.1甲方违约责任逾期支付工程款的，按本合同第

3.3条执行未能按约定提供施工条件的，乙方有权相应顺延工期，造成的损失由甲方承担

7.2乙方违约责任工期延误的，按日向甲方支付违约金元工程质量未达标的，乙方应返工至符合标准，并承担返工费用，工期不顺延乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除合同，乙方需承担合同金额的%作为违约金第八条争议解决

8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第4页共5页

9.2本合同附件包括《施工范围说明》、《工程质量标准》等，与本合同具有同等法律效力

9.3本合同自双方签字盖章之日起生效

9.4本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附件

1.《施工范围说明》

2.《工程质量标准》

3.《安全施工协议》第5页共5页。