2025二级建造师《建设工程法规及相关知识》考点：合同的效力与履行

2025二级建造师《建设工程法规及相关知识》考点合同的效力与履行合同协议书本合同于年月日由以下双方在省市区签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系电话乙方（承包人）名称地址法定代表人联系电话鉴于甲方需要进行工程项目（以下简称“本项目”）的建设，乙方具备相应的资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容第1页共4页

1.4承包范围

1.5工程质量标准

1.6合同工期

1.7合同价款第二条合同的效力

2.1本合同自双方签字盖章之日起成立，并依法生效

2.2本合同的履行应当遵守法律法规的规定，任何违反法律法规的行为均视为无效，双方应当承担相应的法律责任

2.3本合同的效力范围包括但不限于合同条款的履行、违约责任的承担、争议的解决等

2.4本合同的任何变更、补充或解除均应当以书面形式作出，并经双方签字盖章后方可生效第三条合同的履行

3.1甲方的义务

（1）按照合同约定支付工程款；

（2）提供符合要求的施工场地及相关资料；

（3）协助乙方办理相关审批手续；

（4）按照合同约定接收工程并支付剩余款项

3.2乙方的义务

（1）按照合同约定工期完成工程施工；

（2）确保工程质量和施工安全；

（3）遵守施工现场管理规定，不得损害公共利益；

（4）按照合同约定提交竣工资料

3.3工期管理第2页共4页

（1）乙方应当按照合同约定的工期组织施工，不得无故拖延因乙方原因导致工期延误的，应当承担相应的违约责任

（2）如遇不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误，双方应当协商顺延工期，并签订书面补充协议

3.4工程质量

（1）乙方应当严格按照合同约定的质量标准进行施工，并接受甲方的监督检查

（2）如工程存在质量问题，乙方应当在甲方通知之日起日内完成修复

3.5工程款支付

（1）工程款支付方式为，付款时间为

（2）甲方应当按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠如甲方逾期支付，应当按照同期贷款利率支付违约金第四条变更与解除

4.1合同变更

（1）双方协商一致，可以对合同条款进行变更，并签订书面补充协议

（2）任何单方面变更合同的行为均视为无效，除非得到对方书面同意

4.2合同解除

（1）双方协商一致，可以解除合同

（2）因一方严重违约导致合同无法履行的，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失第五条争议解决第3页共4页

5.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当通过友好协商解决

5.2协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼第六条合同的生效与终止

6.1本合同自双方签字盖章之日起生效

6.2本合同履行完毕后，双方应当签署《工程竣工验收证书》，并办理结算手续，合同即行终止第七条附则

7.1本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

7.3本合同附件包括，与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日注以上合同内容为范例，具体条款需根据实际项目情况调整，并在签订前由专业律师审核第4页共4页。