2025光伏发电项目工程施工合同

2025光伏发电项目工程施工合同合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包人）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟建设光伏发电项目，并委托乙方承担该项目的工程施工任务，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，双方就以下事项达成一致，并签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称光伏发电项目

1.2工程地点

1.3工程规模第1页共6页

1.4承包范围包括但不限于光伏组件安装、支架系统安装、电缆敷设、电气设备安装调试、光伏系统连接及整体调试等内容，具体以本合同附件《工程量清单》为准

1.5工程质量要求符合国家及行业相关标准，并满足设计文件要求

1.6合同工期自年月日开工，至年月日竣工，总工期为天第二条双方权利与义务

2.1甲方的权利与义务

2.

1.1负责提供工程设计文件、施工图纸及相关技术资料，并协助乙方办理开工前的相关手续

2.

1.2按时支付工程进度款，并在竣工验收后按合同约定支付余款

2.

1.3负责协调工程建设过程中与当地政府、环保、消防等部门的关系，为乙方施工创造良好条件

2.

1.4有权对乙方的施工质量、进度进行监督，并提出整改意见

2.2乙方的权利与义务

2.

2.1按照合同约定的工期、质量要求完成工程施工任务，确保工程符合设计文件及国家规范

2.

2.2负责施工所需的材料、设备的采购、运输及保管，并保证材料、设备的质量符合合同约定标准

2.

2.3负责施工期间的安全管理工作，确保施工过程符合国家安全生产法律法规，承担因自身施工原因造成的安全事故责任第2页共6页

2.

2.4负责对已完成的工程进行维护和保修，具体保修期限和范围详见本合同第条第三条工期

3.1工期总天数为天，自合同签订之日起计算

3.2乙方应当按照合同约定的开工日期准时进场施工，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应当向甲方支付违约金，金额为合同总金额的‰，累计不超过合同总金额的%

3.3如遇不可抗力或甲方原因导致的停工，经双方确认后，工期相应顺延，乙方无需承担由此造成的损失第四条工程质量

4.1工程质量标准

4.

1.1符合国家及地方相关法律法规、技术标准；

4.

1.2达到设计文件要求，并通过相关部门的验收

4.2材料与设备

4.

2.1乙方提供的材料、设备应当符合合同约定的品牌、规格及质量要求，并提供相关质量证明文件

4.

2.2如乙方提供的材料、设备存在质量问题，甲方有权要求乙方更换或退换，由此产生的费用由乙方承担

4.3检验与试验

4.

3.1乙方应当按照施工规范进行施工，并配合甲方进行阶段性检验

4.

3.2工程完工后，乙方应当提供完整的竣工资料，并配合甲方进行整体调试和验收第五条工程验收第3页共6页

5.1中间验收

5.

1.1工程施工至关键节点时，乙方应当及时通知甲方进行中间验收未经验收或验收不合格的，乙方不得进入下一个施工阶段

5.

1.2中间验收通过后，双方应当签署《中间验收证书》

5.2竣工验收

5.

2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交完整的竣工资料，并组织相关部门进行整体调试和综合验收

5.

2.2验收通过后，双方应当签署《竣工验收报告》

5.

2.3如验收不合格，乙方应当在甲方指定的期限内完成整改，并承担由此产生的费用第六条工程价款及支付方式

6.1合同总价款人民币元（大写）

6.2付款方式

6.

2.1合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款

6.

2.2工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%

6.

2.3工程竣工验收通过后，甲方支付合同总价款的%

6.

2.4余款%作为质保金，自工程竣工验收通过之日起满年无质量问题后一次性支付

6.3乙方应当在甲方支付每笔款项前提供相应的发票及付款申请书第七条质保与维护第4页共6页

7.1质保期限自工程竣工验收通过之日起满年

7.2质保范围因乙方施工原因导致的工程质量问题，乙方应当在接到甲方通知后小时内派人修复，并承担修复费用

7.3特殊情况如因不可抗力或甲方使用不当导致的质量问题，乙方不承担修复责任，但可以提供有偿服务第八条违约责任

8.1工期违约

8.

1.1乙方未按合同工期完成施工任务，每延误一日，应当向甲方支付合同总金额的‰作为违约金

8.

1.2因乙方原因导致工期延误超过日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿造成的损失

8.2质量违约

8.

2.1乙方提供的材料、设备或施工质量不符合合同约定，且整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿造成的损失

8.

2.2因乙方施工质量问题导致工程验收不合格的，乙方应当在日内完成整改，并承担相关费用

8.3付款违约

8.

3.1甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应当向乙方支付应付金额的‰作为违约金

8.

3.2如因甲方原因导致乙方无法正常施工，由此造成的损失由甲方承担第九条不可抗力第5页共6页

9.1因战争、地震、台风、洪水等不可抗力事件导致工程无法按期完成的，双方均可免除责任，但应当在事件发生后日内通知对方，并提供相关证明

9.2因不可抗力造成的损失，由双方各自承担第十条争议解决

10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应当协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十一条合同生效与补充协议

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效

11.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.3本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于办理相关手续甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期（合同附件略）第6页共6页。