还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
2025华阳水电安装工程施工劳务承包合同中华人民共和国合同法合同编号签订地点签订日期发包方(以下简称甲方),统一社会信用代码,地址,法定代表人,联系方式承包方(以下简称乙方),统一社会信用代码,地址,法定代表人,联系方式鉴于甲方需要对华阳水电安装工程进行施工建设,乙方具备相关工程施工劳务承包资质,并愿意承接该工程的劳务施工任务,依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合同条款第一章总则第一条本合同为工程劳务承包合同,乙方承包的范围为华阳水电安装工程施工中的劳务作业,具体内容详见本合同约定第二条本合同所称工程劳务,是指乙方根据甲方的要求,完成华阳水电安装工程中约定的劳务工作内容,并达到约定的质量标准和工期要求第三条甲乙双方应当全面履行本合同,任何一方不得擅自变更或解除合同,除非双方协商一致书面同意或发生不可抗力情形第二章工程概况第四条工程名称华阳水电安装工程第五条工程地点第1页共7页第六条工程规模(包括但不限于水电站装机容量、输变电容量、建筑物规模等)第七条工程内容包括但不限于水电站设备安装、输变电系统安装、建筑物内部设施安装及相关附属工程等第三章承包范围与内容第八条承包范围乙方承包的范围为华阳水电安装工程施工中的劳务作业,具体包括但不限于以下内容水电站设备的安装与调试;输变电系统设备的安装与调试;建筑物内部设施的安装与调试;相关附属工程的施工;甲方根据工程需要临时指定的其他劳务作业(需书面通知)第九条乙方承包范围内具体工作内容详见附件《工程劳务承包范围明细表》第四章工程价款与支付第十条合同价款本工程合同总价为人民币元(大写元整),其中包含人工费、材料费、机械费等乙方完成承包范围内全部劳务作业所需的一切费用第十一条价款支付方式合同签订后,甲方支付合同总价的%作为预付款,即人民币元;工程进度款按月支付,甲方根据乙方实际完成的工程量和质量情况,于每月日前支付当月工程进度款,进度款为合同总价的%;第2页共7页工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的%,即人民币元;质量保证金为合同总价的%,即人民币元,自工程竣工验收合格之日起满年后无质量问题一次性付清第十二条逾期支付违约金若甲方逾期支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期期间的违约金,违约金按日万分之计算第五章工期第十三条工期总天数本工程总工期为天,自年月日开工,至年月日竣工第十四条工期顺延情形因甲方原因导致的停工、窝工;因不可抗力因素导致的停工;因政府行为或政策变化导致的停工第十五条工期确认乙方应当每月向甲方提交工程进度报告,甲方应当在日内签署确认或提出异议第六章甲乙双方权利与义务第十六条甲方权利与义务有权对乙方施工过程进行监督、检查和指导,确保工程质量和工期进度;有权要求乙方更换不符合要求的劳务人员;有权对乙方施工中出现的质量问题提出整改要求,并监督落实;按照合同约定支付工程款;第3页共7页负责协调处理工程外部环境关系,包括但不限于政府审批、土地征用、拆迁等;按照合同约定提供施工场地、水源、电源、道路及其他施工条件第十七条乙方权利与义务有权要求甲方按照合同约定支付工程款;有权拒绝甲方提出的违反安全操作规程或损害乙方劳务人员利益的要求;有权在发生争议时,通过友好协商或法律途径解决;按照合同约定完成承包范围内的劳务作业;服从甲方的现场管理,遵守甲方的规章制度;按照约定的质量标准和工期要求施工;负责施工现场的劳务人员管理、安全培训和安全防护;负责承包范围内工程资料的整理与提交;对施工过程中发现的设计图纸或施工方案中的问题,应当及时向甲方提出建议第七章质量与验收第十八条质量标准执行国家和地方现行建筑安装工程施工质量验收规范;达到设计文件和合同约定的质量标准第十九条质量检查与验收乙方完成每一分项工程后,应当通知甲方进行中间验收,甲方应当在日内组织验收;工程竣工后,乙方应当向甲方提交完整的竣工资料,并提出竣工验收申请,甲方应当在日内组织验收;第4页共7页验收通过后,双方签署《工程竣工验收证书》第八章安全施工与责任第二十条安全施工乙方应当严格遵守国家安全生产法律法规,制定安全施工方案和应急预案;乙方应当为劳务人员提供符合国家标准的劳动保护用品,并进行安全培训;乙方应当采取有效措施,防止施工过程中发生安全事故;施工现场应当设置安全警示标志和必要的安全防护设施第二十一条安全责任乙方在施工过程中发生的一切安全事故,由乙方自行承担责任,甲方不承担任何责任;若因乙方施工原因导致第三方人员伤亡或财产损失,由乙方承担全部责任;因不可抗力导致的安全事故,双方协商处理第二十二条环保责任乙方应当采取有效措施,控制施工扬尘、噪音、废弃物等对环境的影响;施工产生的建筑垃圾应当按照甲方指定地点堆放并及时清运;因乙方施工不当导致环境污染的,乙方应当承担治理责任和赔偿责任第九章违约责任第二十三条违约责任甲方未按合同约定支付工程款,导致乙方无法正常施工的,应当赔偿乙方遭受的损失;第5页共7页乙方未按合同约定完成工程劳务作业或工程质量不符合约定标准的,应当承担返工或维修责任,由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担;任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应当赔偿损失第二十四条合同终止因不可抗力导致合同无法履行的,双方可以协商终止合同;任何一方严重违约,导致合同目的无法实现的,另一方有权单方面终止合同;合同终止后,双方应当进行结算,并签署《合同终止协议书》第十章争议解决第二十五条争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应当通过友好协商解决;协商不成的,任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼第十一章附则第二十六条补充协议本合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;补充协议应当经双方签字盖章后生效第二十七条合同份数本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力;本合同自双方签字盖章之日起生效(以下无正文)甲方(盖章)法定代表人(签字)第6页共7页日期乙方(盖章)法定代表人(签字)日期见证方(如有)见证人(签字)日期第7页共7页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0