2025南京瑞虹建设工程施工合同

2025南京瑞虹建设工程施工合同正文本合同由以下双方于年月日在南京市签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将位于南京市的建设工程发包给乙方施工，乙方同意接受该工程的施工任务为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款第一条工程概况

1.1工程名称建设工程

1.2工程地点南京市区路号第1页共6页

1.3工程规模本工程为（如商业综合体、住宅小区、工业厂房等），总建筑面积为平方米，其中包括地上层，地下层

1.4工程内容包括但不限于土建工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程等具体内容以双方确认的施工图纸、技术规范及工程量清单为准

1.5工程质量标准本工程的施工质量必须符合国家及地方相关法律法规、施工规范和标准，且达到（如合格、优质）标准

1.6工程慨算本工程的合同价款暂定为人民币元（大写元整），具体结算以实际工程量和双方确认的施工图纸为准第二条合同工期

2.1计划开工日期年月日

2.2计划竣工日期年月日

2.3总工期天

2.4工期顺延条款a.因甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方停工的；b.因甲方提出的设计变更或新增工程，导致工程量增加的；c.因不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致工程无法正常施工的；d.其他非乙方原因导致的停工第2页共6页

2.5乙方应根据工程实际情况制定详细的施工进度计划，并经甲方书面确认后作为本合同附件，双方应严格遵守第三条工程质量

3.1乙方承诺严格按照设计图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程达到约定的质量标准

3.2乙方应在施工过程中建立完善的质量管理体系，配备专职质量管理人员，并定期向甲方提交质量检查报告

3.3工程隐蔽部分施工前，乙方应通知甲方进行现场验收，并形成书面记录未经甲方签字确认，乙方不得进行后续施工

3.4工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图纸等

3.5如因乙方施工质量问题导致工程需要返工或修复的，乙方应承担由此产生的全部费用及相关责任第四条合同价款与支付方式

4.1合同价款本工程的合同价款暂定为人民币元（大写元整），具体结算方式如下a.合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；b.工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元；c.工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元；d.质保金为合同总价的%，即人民币元，质保期满且无质量问题后，甲方一次性支付第3页共6页

4.2付款方式甲方应将工程款支付至乙方指定账户，账户信息如下账户名称开户银行银行账号

4.3乙方应在每次申请付款前向甲方提交相应的工程进度报告、发票及相关资料

4.4如甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及相关损失由甲方承担第五条双方的责任与义务

5.1甲方的责任与义务a.按时支付工程款，并确保资金到位；b.提供施工场地及必要的协助；c.及时审批乙方提交的设计变更、施工方案及验收申请；d.指定专人负责与乙方的沟通协调

5.2乙方的责任与义务a.按时进场施工，并确保施工进度符合合同约定；b.遵守国家及地方的法律法规，做到文明施工、安全施工；c.保护施工现场的环境，采取有效措施减少对周边环境的影响；d.负责施工期间的材料保管及施工现场的清理工作

5.3任何一方未履行或未完全履行合同义务的，应承担相应的违约责任第六条材料与设备

6.1工程所需的主要材料及设备应符合设计要求和相关质量标准，并经甲方书面确认后方可使用第4页共6页

6.2材料与设备的采购由（甲方/乙方）负责，费用由方承担

6.3乙方采购的材料及设备应提供合格证明文件，并经甲方验收合格后方可进场使用第七条安全施工

7.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全

7.2乙方应为施工现场的所有施工人员购买人身意外伤害保险，并承担施工期间的安全责任

7.3在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并按相关法律法规进行处理，费用由责任方承担第八条履约保证

8.1乙方应向甲方提供履约保证金，金额为人民币元（大写元整）该保证金应在合同签订后日内支付至甲方指定账户

8.2履约保证金将在工程竣工验收合格后无息退还给乙方

8.3如乙方在施工过程中出现违约行为，甲方有权扣除相应金额作为违约金第九条违约责任

9.1任何一方未履行或未完全履行合同义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿造成的全部损失

9.2乙方未按合同约定工期完成工程的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币元；逾期超过日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失第十条争议解决第5页共6页

10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第十一条合同的生效与终止

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效

11.2本合同在工程竣工验收合格、工程款结算完成且无其他争议后自动终止第十二条其他条款

12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

12.2本合同一式份，双方各执份，其余用于备案等用途甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共6页。