2025合同模板建设工程施工合同

2025合同模板-建设工程施工合同建设工程施工合同本合同（以下简称“本合同”）由以下各方于年月日在（城市/县）签订发包方（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包方（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将（工程名称）建设工程发包给乙方施工，乙方同意承接该工程的施工任务，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，并遵循平等、自愿、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模（包括但不限于建筑面积、投资额等）第1页共6页

1.4工程内容（包括但不限于土建、安装、装饰等）

1.5承包方式（包工包料/包工不包料）第二条合同期限

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期日历天

2.4工期顺延的情形因不可抗力、甲方原因或政府行为导致的停工，工期相应顺延，具体顺延天数由甲乙双方协商确定第三条工程质量标准

3.1执行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）《建筑结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）其他相关国家、地方标准及规范

3.2工程质量要求乙方承诺严格按照设计文件、施工图纸及国家相关标准进行施工，确保工程达到（合格/优良）质量等级

3.3质量保修详见本合同第条（质量保修条款）第四条合同价款与支付

4.1合同总价人民币元整（大写元整）第2页共6页

4.2价款组成包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及其他相关费用

4.3付款方式

4.

3.1工程进度款按月支付，每月日前提交已完工程量报告，经甲方确认后，支付至已完工程造价的%

4.

3.2竣工结算款工程竣工验收合格后日内，双方进行竣工结算，结算完成后支付至结算造价的%

4.

3.3质保金结算造价的%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息返还第五条双方责任与义务

5.1甲方责任

5.

1.1负责提供施工场地、施工图纸及技术资料，并确保设计文件的合法性、完整性

5.

1.2负责协调施工现场的水、电、道路等外部条件

5.

1.3按合同约定支付工程款，并按约定时间提供材料设备（如需）

5.

1.4负责组织工程竣工验收

5.2乙方责任

5.

2.1负责施工组织管理，确保工程按期、按质完成

5.

2.2严格按照设计文件、施工图纸及国家规范施工，确保工程质量和安全

5.

2.3负责施工现场的管理，包括但不限于材料堆放、垃圾清运、扬尘治理等第3页共6页

5.

2.4负责施工期间的安全生产，投保相关保险，承担施工期间的安全责任

5.

2.5负责工程竣工后的场地清理及保护工作，直至验收合格第六条履约担保

6.1乙方需提供履约保证金，金额为合同总价的%，即人民币元整，于合同签订后日内支付至甲方指定账户

6.2履约保证金的退还工程按期开工，退还%；工程按期竣工，退还剩余部分

6.3乙方未按合同约定履行义务的，甲方有权扣除相应金额作为违约金或赔偿金第七条验收与保修

7.1验收标准工程质量符合国家及地方相关标准，通过竣工验收施工资料完整，符合甲方及相关部门要求

7.2保修范围包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、厨房以及电气管线、给排水管道、供热供冷系统等

7.3保修期限地基基础工程和主体结构工程为设计使用年限屋面防水工程、有防水要求的卫生间、厨房为年其他项目为年第4页共6页

7.4保修责任乙方在保修期内接到甲方通知后小时内到达现场，及时处理质量问题，费用由乙方自理第八条违约责任

8.1乙方违约责任

8.

1.1工期拖延每拖延一日，支付违约金人民币元整

8.

1.2工程质量不符合标准甲方有权要求返工，费用由乙方承担，工期不顺延严重者，甲方有权解除合同，乙方需赔偿造成的损失

8.2甲方违约责任

8.

2.1工程款逾期支付每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金

8.

2.2因甲方原因导致工程停工，甲方需承担乙方实际损失，并顺延工期

8.3其他违约情形任何一方违反合同约定的其他条款，需承担相应的违约责任第九条争议解决

9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

10.2补充协议未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力第5页共6页

10.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共6页。