2025园林景观工程施工合同

2025园林景观工程施工合同本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在市签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包人）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行园林景观工程的施工，乙方具备相应的资质和能力，双方经过友好协商，达成如下协议第一章工程概况第一条工程名称园林景观工程第二条工程地点市区第三条工程内容包括但不限于园林景观设计的施工、绿化种植、铺装工程、水景工程、照明工程、景观小品及配套设施等具体施工内容详见附件《施工图纸》和《工程量清单》第四条工程质量要求符合国家及地方相关标准和规范，达到设计要求，并通过相关部门的验收第二章工程承包范围第1页共6页第五条承包范围乙方负责按照本合同约定完成工程的设计、施工、材料供应及验收工作第三章合工期限第六条计划开工日期年月日第七条计划竣工日期年月日第八条工期总日历天数天第九条工期顺延条款遇不可抗力事件（如战争、自然灾害、政府行为等）导致的停工，工期相应顺延甲方未能按约定提供施工场地、图纸或支付工程款，导致乙方停工的，工期相应顺延因甲方设计变更导致的停工，工期相应顺延第四章合同价款与支付第十条合同总价人民币元（大写拾万仟佰拾元整）第十一条付款方式合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元第2页共6页质量保修期满后，甲方向乙方支付剩余合同总价的%，计人民币元第十二条结算程序工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料和结算报告甲方应在收到结算报告后日内完成审核，并书面通知乙方是否同意结算结果如甲方对结算报告有异议，双方应协商解决；协商不成的，应向工程所在地人民法院提起诉讼第五章双方权利与义务第十三条甲方权利与义务按时提供施工场地、设计图纸及相关资料按时支付工程款监督乙方施工进度和质量，提出合理建议组织工程竣工验收第十四条乙方权利与义务按时完成施工任务，确保质量符合约定标准严格按照设计图纸和施工规范施工做好施工现场的安全管理，确保施工期间的安全保护施工现场周边环境，避免对周边设施造成损害负责工程竣工后的保修工作，保修期为年第六章工程验收第十五条验收标准符合设计图纸和相关规范要求通过甲方组织的竣工验收取得相关部门的验收合格证明第3页共6页第十六条验收程序工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收甲方应在收到通知后日内组织验收验收通过后，甲方应签署竣工验收报告如验收未通过，乙方应按甲方要求整改，整改费用由乙方承担第七章工期延误第十七条因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价的‰作为违约金第十八条工期延误超过天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿造成的损失第八章质量责任第十九条工程质量不符合约定标准的，乙方应无偿返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延第二十条工程质量缺陷导致甲方或第三方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任第九章安全施工第二十一条乙方应确保施工现场的安全，遵守国家及地方的安全施工规范第二十二条因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任第十章双方的其他权利与义务第二十三条保密条款未经对方书面同意，双方不得向第三方披露本合同的任何内容本条款的保密义务在合同终止后仍然有效第二十四条不可抗力在不可抗力事件发生后，双方应协商解决后续事宜第4页共6页受不可抗力影响的一方应于事件发生后日内书面通知另一方第二十五条合同的变更与解除经双方协商一致，可以书面形式对本合同进行变更或解除如甲方未按约定支付工程款超过日，乙方有权解除合同如乙方未能按约定完成施工任务，甲方有权解除合同第十一章争议的解决第二十六条凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十二章附则第二十七条本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二十八条本合同一式份，甲乙双方各执份，每份具有同等法律效力第二十九条本合同自双方签字或盖章之日起生效附件

1.《施工图纸》；

2.《工程量清单》；

3.《施工组织设计》；

4.《质量保证书》；

5.《安全施工协议》甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字第5页共6页日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共6页。