2025大庆市建设工程施工合同示范文本

2025大庆市建设工程施工合同示范文本本合同由以下双方在平等、自愿的基础上，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合大庆市建设工程施工的实际情况，经友好协商达成一致，签订本合同合同编号签订地点签订日期发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式工程概况工程名称工程地点工程内容工程规模工程承包范围第一条合同工期开工日期第1页共5页竣工日期总工期天工期顺延如因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方责任导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定新的竣工日期第二条工程质量质量标准本工程的质量标准为，符合国家及大庆市相关建设标准和规范要求质量责任乙方应严格按照设计文件、施工图纸及相关技术规范进行施工，确保工程达到约定的质量标准如因乙方施工原因导致质量问题，乙方应承担修复责任及相关费用质量验收工程竣工后，双方依据国家及地方相关标准进行验收，如验收不合格，乙方应限期整改直至合格第三条合同价款与支付合同价款本工程合同总价为人民币元（大写），包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等费用付款方式

（1）工程形象进度款甲方向乙方支付工程进度款的时间为，支付比例为合同总价的%

（2）工程竣工款工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付合同总价的%

（3）质保金合同总价的%作为质保金，质保期为年，质保期满后无质量问题一次性支付逾期支付如甲方逾期支付合同价款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金为逾期金额的%每日第2页共5页第四条双方权利与义务甲方权利与义务负责提供施工场地、施工用水、电等必要条件负责辦理施工许可及其他相关审批手续按时支付合同价款，不得无故拖延及时提供施工图纸和技术资料，组织设计交底和图纸会审对乙方施工进行监督，发现质量问题或安全隐患有权要求乙方整改乙方权利与义务按照合同约定工期、质量标准完成施工任务服从甲方管理，接受甲方监督，及时整改存在的问题负责施工现场的安全管理，确保施工安全，防止安全事故的发生负责施工场地的清理及竣工后的场地恢复有权要求甲方按时支付合同价款，甲方逾期支付的，乙方有权暂停施工或主张违约金第五条安全施工与文明施工安全施工乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全施工措施，配备安全设施，确保施工安全如发生安全事故，由乙方承担相应责任文明施工乙方应做到施工场地整洁、有序，减少施工对周围环境的影响，维护良好的社区关系安全培训乙方应定期对施工人员进行安全培训，确保施工人员具备相应的安全操作技能第六条工程验收与保修第3页共5页验收标准工程竣工后，双方按照设计文件、施工图纸及相关验收规范进行验收，签署《单位工程质量竣工验收记录》保修期限乙方对本工程质量负责，保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算保修范围包括但不限于本工程的主体结构、屋面、防水、电气、给排水等项目保修责任保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修，维修费用由乙方承担第七条变更与签证设计变更如施工过程中需要对设计进行变更，甲方应以书面形式通知乙方，乙方应积极配合实施，双方应按照变更内容协商增减合同价款现场签证施工过程中，如发生工程量增减或其他变更，双方应及时签证确认，作为结算依据第八条合同的变更、解除与终止合同变更经双方协商一致，可对本合同条款进行变更，并签订书面补充协议合同解除如因一方违约导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失合同终止工程竣工验收合格，结算完成，保修期满后，合同自动终止第九条违约责任工期违约如乙方未按合同约定工期完成施工，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价的%作为违约金第4页共5页质量违约如乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工，直至达到标准，由此产生的费用由乙方承担支付违约如甲方未按合同约定支付工程价款，乙方可暂停施工，并要求甲方支付违约金第十条争议解决协商解决双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决诉讼解决协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第十一条其他条款合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期希望这份合同范文能满足您的需求！如需进一步修改或补充，请随时告知第5页共5页。